Резолютивная часть решения от 24 октября 2018 г. по делу № А10-5020/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело №А10-5020/2018
24 октября 2018 года
г. Улан-Удэ



Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Борголовой Г.В.,

рассмотрев без вызова сторон в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 60 113 рублей 59 копеек – неустойки за нарушение условий договоров от 28.03.2017 №20/2017-СМР/16 и от 03.04.2017 №21/2017-СМР/16,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать 60 113 рублей 59 копеек – неустойку за нарушение условий договоров от 28.03.2017 №20/2017-СМР/16 и от 03.04.2017 №21/2017-СМР/16 с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>), зарегистрированного по адресу: 670045, <...>, в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Взыскать 2 405 рублей – государственной пошлины с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>), зарегистрированного по адресу: 670045, <...>, в доход федерального бюджета.

По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение по настоящему делу.

Заявление о составлении мотивированного решения по настоящему делу может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru). В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение по настоящему делу, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение по настоящему делу, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяГ.В. Борголова