Резолютивная часть решения от 11 мая 2018 г. по делу № А33-17830/2017

28/2018-111686(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

11 мая 2018 года

по делу № А33-17830/2017 Красноярск

11 мая 2018 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

1.Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) стоимость выполненных работ по муниципальному контракту от 17.08.2016 № 01193000040016000139- 0098833-01 в размере 1 288 128,75 руб.

В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в доход федерального бюджета 69 руб. государственной пошлины.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 25 847 руб. государственной пошлины.

2. Встречные исковые требования муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН 2450017640, ОГРН 1022401362301, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в пользу муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН 2407008984, ОГРН 1022400594490, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) 933 780,35 руб. неустойки за нарушение сроков окончания работ.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 7 120 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в доход федерального бюджета 18 761 руб. государственной пошлины.

3. С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) 354 348,40 руб.

С учетом итогов рассмотрения первоначального и встречного иска взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в доход федерального бюджета 18 830 руб. государственной пошлины.

С учетом итогов рассмотрения первоначального и встречного иска взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 32 967 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич