СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 октября 2024 г. по делу № А32-56420/2023

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Краснодар Дело № A32-56420/2023 15.10.2024 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Орловой А.В., руководствуясь ст.ст. 9, 49, 65, 71, 110, 156, 167, 171, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить.

Исковыми требованиями следует считать: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс групп», с. Цемдолина, г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Элемент Сити Строй», г. Волгодонск (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 02/05/23-Н239 от 02.05.2023 г. за период с 04.07.2023 г. по 30.09.2023 г. в размере 416 141,11 руб., а также расходы по уплате госпошлины».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс групп», с. Цемдолина, г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Элемент Сити Строй», г. Волгодонск (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 02/05/23-Н239 от 02.05.2023 г. за период с 04.07.2023 г. по 30.09.2023 г. в размере 416 141,11 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 11 323 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Элемент Сити Строй», г. Волгодонск (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 1 921 руб., уплаченную по платёжному поручению № 1031 от 13.10.2023 г.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Судья Орлова А.В.