Резолютивная часть решения от 26 октября 2018 г. по делу № А71-8566/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-8566/2018
г. Ижевск
26 октября 2018 года
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаяхметовой А.И. рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военное-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 744 051 рубля 46 копеек долга по договору субподряда от 25.03.2015 № 864

и встречное исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия «Главное военное-строительное управление № 8» к обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» о взыскании 1 748 553 рублей 58 копеек неустойки по договору субподряда от 25.03.2015 № 864.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

исковые требования по первоначальному иску удовлетворить полностью.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 744 051 рубль 46 копеек долга по договору субподряда

от 25.03.2015 № 864, а также 30 441 рубль в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 1 149 рублей государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 24.05.2018 № 1533, в связи с уменьшением цены иска.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>):

в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) 1 748 553 рубля 58 копеек неустойки;

в доход федерального бюджета 30 486 рублей государственной пошлины.

Произвести зачет встречных требований по первоначальному и встречному искам.

С учетом произведенного зачета взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 25 938 рублей 88 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 29 337 государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья А.Н. Березина