Резолютивная часть решения от 12 октября 2021 г. по делу № А75-10429/2020

26110147_5515399


Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт

http://www.hmao.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-10429/2020
12 октября 2021 г.
г. Ханты-Мансийск
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе

судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, район Березовский, пгт. Березово, улица Первомайская, дом 10) к обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» (место нахождения: 625002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 6 650,67 руб. неустойки, об обязании устранить недостатки, встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» о взыскании

1 003 731,29 руб.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибСпецСтройРеставрация»,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Р Е Ш И Л:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту сохранение объекта культурного наследия «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая половина IX – XX вв), <...> между д. 34 и д. 36

(пешеходная ул. Собянина – бывшая ул. Базарная)» от 22.07.2019 № 32/19 - ряжевые опоры северной стороны моста необходимо поднять до проектной отметки; зазоры между бревен в местах вырубок заполнить клеевым составом с опилками в связи с некачественным выполнением и подгонкой элементов соединений моста; в полной мере выполнить мероприятия по защитной обработке (антисептированию) составами для защиты древесины всех конструкций моста; в соответствии с проектом установить прокладки под шайбы из толя в местах, где они не установлены (в местах крепления наката из бревен к поперечному прогону в осях 7-11/А-Д); выровнять искривлённые поручни ограждения пешеходного перехода с западной стороны в рамках гарантийных обязательств; восстановить разрушенные конструктивные элементы (укосины) моста, разрушившиеся в результате проседания северной стороны в осях 7-8/А-Д.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» 82 671,11 руб. неустойки, 8 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 380 000 руб. расходов по экспертизе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» в доход федерального бюджета 1 307 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья С.В. Бухарова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 20.10.2020 10:39:43

Кому выдана Бухарова Светлана Владимировна