Резолютивная часть решения от 10 декабря 2025 г. АС Удмуртской Республики

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426008, <...>

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

Дело № А71- 2144/2023
г. Ижевск
11 декабря 2025 года
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Принять отказ от встречного иска в части взыскания 2 % гарантийного удержания от стоимости работ, 5 % генподрядных услуг по договорам подряда № 26-04-01/СГСР.Н10 от 26.04.2021, № 24-02-01/СГСР.Н10 от 24.02.2021. Производство по делу в указанной части прекратить.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альфастрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>):

в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительное управление "Уралдомстрой" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 14 371 574 руб. 31 коп., из которых, 7 065 287 руб. 26 коп. неотработанного аванса, 2 500 228 руб. 08 коп. неустойки по договору подряда № 24-02-01/СГСР.Н10 от 24.02.2021, 4 419 496 руб. 99 коп. неустойки по договору подряда № 26-04-01/СГСР.Н10 от 26.04.2021, 97 857 руб. 60 коп. долга, 36 598 руб. 74 коп. неустойки по договору купли-продажи № 1 от 01.09.2021 по договору подряда № 26-04-01/СГСР.Н10 от 26.04.2021, с последующим ее начислением, начиная с 13.10.2023, из расчета 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки оплаты, 183 483 руб. долга, 68 622 руб. 64 коп. неустойки по договору купли-продажи № 1 от 01.09.2021 по договору подряда № 24-02-01/СГСР.Н10 от 24.02.2021, с последующим ее начислением, начиная с 13.10.2023, из расчета 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки оплаты; а также 115 197 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины;

в доход федерального бюджета 92 585 руб. 00 коп. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья М.А. Ветошкина