Резолютивная часть решения от 9 октября 2017 г. по делу № А41-37796/2017

16_6322726

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-37796/17
09 октября 2017 года
г. Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района Московской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» о взыскании неустойки,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «ВЛАДИМИРАВТОДОРПРОЕКТ»,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района Московской области» 993 437 руб. 09 коп. неустойки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» в доход федерального бюджета 27 902 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья М.В. Досова