Решение от 28 июня 2022 г. по делу № А42-3988/2022

Арбитражный суд Мурманской области

улица Академика Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038

http://www.murmansk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А42-3988/2022
город Мурманск
28 июня 2022 года
Резолютивная часть решения вынесена 21.06.2022.

Решение в полном объеме изготовлено 28.06.2022.

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Кушниренко В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области», ул.Фестивальная, д.25, <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, пр.Ленина, д.64, <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2269 руб. 04 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО2, доверенность от 26.12.2020 № 36/12-05/2692,

ответчика – ФИО3 (до перерыва), доверенность от 28.12.2021 № 59, ФИО4 (после перерыва), доверенность от 28.12.2021 № 61,

установил:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области» (далее – истец, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области (далее – ответчик, Управление) о взыскании 2269 руб. 04 коп., из которых:

- незаконно удерживаемая сумма обеспечения по государственному контракту № 212118820081200<***>/81 на оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области, для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год в целях обеспечения государственной программы вооружения (далее – Контракт) от 11.05.2021 в размере 85 руб. 70 коп.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму незаконно удерживаемого обеспечения Контракта, за период с 22.03.2022 по 26.04.2022 в размере 01 руб. 58 коп.;

- пени за неправомерное удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта за период с 01.02.2022 по 16.03.2022, в размере 2181 руб. 76 коп.

Ответчик с заявленными требованиями не согласился. В отзыве на исковое заявление указал на нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту со стороны Учреждения.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве на исковое заявление.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании 16.06.2022 объявлялся перерыв до 21.06.2022.

Как следует из материалов дела, 11.05.2021 между Управлением (Заказчик) и Учреждением (Исполнитель) по результатам электронного аукциона заключен государственный контракт на оказание услуг по поверке средств измерений. Предметом Контракта являются услуги по проведению поверки средств измерений УМВД России по Мурманской области, для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год в целях обеспечения государственной программы вооружения, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту). При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ (пункты 1.2 – 1.3 Контракта).

В соответствии с пунктом 2.2 Контракта срок оказания услуг: срок проведения поверки не должен превышать 30 календарных дней с момента предоставления средств измерений Исполнителю. Срок предоставления средств измерений исполнителю - до 01.11.2021 года включительно.

Оказание услуг должно осуществляться по заявке Заказчика (посредством факса или электронной почты), с обязательным ответным факс - сообщением или сообщением по электронной почте о получении заявки от Заказчика. За 10 рабочих дней до начала оказания услуг Исполнитель обязан согласовать сроки проведения поверки оборудования с представителем Заказчика (выездных работ). В случае невозможности оказания услуг в установленные сроки по независящим от сторон причинам (временное отсутствие эталонной базы, несоответствие условий окружающей среды установленным требованиям), Исполнитель должен уведомить Заказчика посредством размещения информации на сайте Исполнителя и письменно. Срок оказания услуг продлевается на период действия таких обстоятельств (пункт 2.3 Контракта).

Согласно пункту 2.5 Контракта результатом оказания услуг по поверке средств измерений является акт оказанных услуг, с последующим внесением Исполнителем сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (в установленные сроки).

Пунктами 2.6 – 2.8 Контракта предусмотрено, что приемка надлежаще оказанных услуг осуществляется с обязательным составлением соответствующего акта оказанных услуг. В акте оказанных услуг указывается наименование средств измерений, модификация средств измерений, количество, перечень оказанных услуг и результаты проведенной поверки. Исполнитель по результатам оказания услуг представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего технического задания, принимает оказанные услуги и передает Исполнителю подписанные со своей стороны акты оказанных услуг или отказывает в приемке, направляя Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.

Цена по настоящему Контракту определяется на весь срок оказания услуг и составляет 1 364 771 руб. 75 коп., в том числе НДС по ставке 20% в размере 227 461 руб. 96 коп., и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, все налоги (согласно индивидуальной системе налогообложения), сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ и остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта (пункт 3.1 Контракта).

Оплата оказанных услуг осуществляется в срок не более 30 календарных дней по факту оказания услуг, на основании счета, акта оказанных услуг, подписанного сторонами, и в соответствии с частями 3-8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (пункт 3.7 Контракта).

Порядок сдачи приемки оказанных услуг предусмотрен сторонами в разделе 7 Контракта.

Согласно пункту 7.4 Контракта сдача результатов услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом оказанных услуг, подписываемым обеими сторонами, а также с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

Приемка надлежаще оказанных услуг осуществляется с обязательным составлением соответствующего акта оказанных услуг. В акте оказанных услуг указывается наименование средств измерений, модификация средств измерений, количество, перечень оказанных услуг. Исполнитель по результатам оказания услуг представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру (при наличии), свидетельство установленного образца о поверке средств измерений с поверительным клеймом в виде наклейки (оттиском поверительного клейма) или Извещение о его непригодности (пункты 7.5 -7.6 Контракта).

Исполнитель обязуется в письменной форме известить Заказчика об оказанных услугах. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего технического задания, принимает оказанные услуги и передает Исполнителю подписанные со своей стороны акты оказанных услуг или отказывает в приемке, направляя Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг (пункт 7.7 Контракта).

В силу пункта 7.10 Контракта датой оказания услуг считается дата подписания сторонами акта оказанных услуг или акта устранения недостатков.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 8.1 Контракта).

В соответствии с пунктами 8.3 – 8.4 Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Исполнитель представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта любым по своему выбору способом: в форме безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 136 477 руб. 18 коп. (пункты 9.1 – 9.2 Контракта).

Согласно пункту 9.6 Контракта денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя электронного аукциона и от имени Заказчика и действует до исполнения сторонами всех обязательств, но не позднее 31.12.2021 (пункт 10.1 Контракта).

Как указывает истец в исковом заявлении, Исполнителем в рамках заключенного Контракта Заказчику были оказаны услуги по поверке средств измерений.

На основании пунктов 2.7, 2.8 и 7.7 Контракта Исполнитель по результатам оказания услуг представил подписанные со своей стороны акты оказанных услуг, а Управление как Заказчик осуществило проверку оказанных услуг и передало Исполнителю подписанные со своей стороны акты выполненных работ.

Так Управление подписало акты № 1889ф-ГОЗ от 03.09.2021 года, № 1370ф-ГК от 19.07.2021, № 6620м-ГОЗ от 10.09.2021, № 6422м-ГК от 29.06.2021, №6418м-ГК от 29.06.2021 без замечаний, рекламационный акт Исполнителю не отправляло.

В соответствии с пунктом 3 Соглашения о расторжении Контракта от 03.12.2021 обязательства по Контракту считаются исполненными.

Вместе с тем, Управление в адрес Учреждения направило претензионное письмо № 16\6 от 10.01.2022 с требованием об уплате неустойки (пени) в размере 85 руб. 70 коп., в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту.

На указанную претензию Учреждение ответило письмом № 36\12-06\258 от 21.02.2022, не согласившись с требованиями Управления.

Управление, не приняв доводы Учреждения в ответе на претензию, произвело частичный возврат обеспечения исполнения Контракта 21.03.2022 (платежное поручение № 736997 от 21.03.2022), удержав часть обеспечения в счет уплаты пени за просрочку оказания услуг в размере 85 рублей 70 копеек.

В связи с несвоевременным (не в полном объеме) возвратом суммы обеспечения Контракта, Учреждение направило Управлению претензию с требованием уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Поскольку направленная в адрес Управления претензия оставлена без удовлетворения, Учреждение обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Статьями 779, 781 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре.

При этом, статьей 783 ГК РФ установлено, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из содержания пункта 1 статьи 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном договором.

Факт оказания услуг подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами.

Основанием для предъявления настоящего иска послужил несвоевременный возврат суммы обеспечения по Контракту и удержание части суммы обеспечения Контракта Управлением в связи с несвоевременным оказанием услуг (нарушением срока проведения поверки) Учреждением.

В исковом заявлении и в судебном заседании представитель истца со ссылкой на пункты 4, 12, 21, 22, 23 Порядка проведения поверки средств измерений, утвержденного Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 (далее – Порядок), статьи 2, 11, 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон № 102-ФЗ) настаивала на том, что сроки оказания услуг (проведение поверки средств измерений), установленные Контрактом, Учреждением соблюдены.

Проанализировав Контракт, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта результатом оказания услуг по поверке средств измерений является акт оказанных услуг, с последующим внесением Исполнителем сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (в установленные сроки).

Согласно пункту 7.4 Контракта сдача результатов услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом оказанных услуг, подписываемым обеими сторонами.

Исполнитель по результатам оказания услуг представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру (при наличии), свидетельство установленного образца о поверке средств измерений с поверительным клеймом в виде наклейки (оттиском поверительного клейма) или Извещение о его непригодности (пункт 7.6 Контракта).

Датой оказания услуг считается дата подписания сторонами акта оказанных услуг или акта устранения недостатков (пункт 7.10 Контракта).

По оформленной 30.07.2021 заявке на сдачу средств измерения срок оказания услуги не более 30 календарных дней, то есть не позднее 29.08.2021. Согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день - 30.08.2021. Согласно акту выполненных работ № 1889ф-ГОЗ услуги на сумму 58 363 руб. 20 коп. оказаны 03.09.2021 (нарушен срок оказания услуг на 4 дня).

По оформленной 11.06.2021 заявке на сдачу средств измерения срок оказания услуги – не позднее 11.07.2021. С учетом статьи 193 ГК РФ – не позднее 12.07.2021. Согласно акту выполненных работ № 1370ф-ГК услуги на сумму 8337 руб. 60 коп. оказаны 19.07.2021 (нарушен срок оказания услуг на 7 дней).

По оформленной 10.08.2021 заявке на сдачу средств измерения срок оказания услуги – не позднее 09.09.2021. Согласно акту выполненных работ №6620м-ГОЗ услуги на сумму 533 руб. 96 коп. оказаны 10.09.2021 (нарушен срок оказания услуг на 1 день).

По оформленной 28.05.2021 заявке на сдачу средств измерения срок оказания услуги – не позднее 27.06.2021. С учетом статьи 193 ГК РФ – не позднее 28.06.2021. Согласно акту выполненных работ № 6422м-ГК услуги на сумму 1601 руб. 89 коп. оказаны 29.06.2021 (нарушен срок оказания услуг на 1 день).

По оформленной 26.05.2021 заявке на сдачу средств измерения срок оказания услуги – не позднее 25.06.2021. Согласно акту выполненных работ №6418м-ГК услуги на сумму 2135 руб. 86 коп. оказаны 29.06.2021 (нарушен срок оказания услуг на 4 дня).

При этом довод Учреждения о том, что условия Контракта в части даты оказания услуг не соответствует нормам гражданского законодательства, Порядка, Закона № 102-ФЗ отклоняется судом.

Рассматриваемый Контракт заключен по итогам электронного аукциона.

На основании статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (в редакции, действовавшей на момент заключения Контракта) участник электронного аукциона дает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). При заключении контракта по результатам электронного аукциона в соответствующий контракт включаются условия, указанные в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, а также цена, предложенная участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, и информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в заявке участника такого электронного аукциона.

В соответствии с частью 3 статьи 65 Закона № 44-ФЗ любой участник электронного аукциона вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

Запрос о даче разъяснений Учреждением не направлялся.

В установленный срок положения документации об электронном аукционе Учреждением в контрольный орган в сфере закупок не обжалованы.

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, Учреждение выразило свое согласие на подписание Контракта в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе и опубликованным извещением о проведении электронного аукциона (номер извещения № 0149100003221000030).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Исполнителем по указанным актам допущена просрочка исполнения обязательств.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Учреждение перечислило Управлению денежные средства в размере 136 477 руб. 77 коп. (платежное поручение № 573768 от 28.04.2021).

Пунктом 9.6 Контракта установлено, что денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств по Контракта, требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, денежные средства остаются у Заказчика (пункт 9.7 Контракта).

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по Контракту Заказчик вправе в бесспорном (внесудебном) порядке обратить в соответствии со статьей 381.1 ГК РФ взыскание для удовлетворения требований об уплате неисполненных обязательств, а также неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом, на обеспечение исполнения Контакта, предоставленное внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (пункт 9.10 Контракта).

Поскольку истцом допущена просрочка исполнения обязательств по Контракту, то ответчиком правомерно удержана неустойка, рассчитанная в соответствии с условиями Контракта в размере 85 руб. 70 коп.

Спор по размеру указанной неустойки между сторонами отсутствует. Контррасчет Учреждением не представлен.

Таким образом, в требовании о взыскании незаконно удерживаемой суммы обеспечения по Контракту в размере 85 руб. 70 коп. следует отказать.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Поскольку судом установлено правомерное удержание части обеспечения в счет уплаты пени за просрочку оказания услуг в размере 85 руб. 70 коп., то основания для взыскания неустойки на указанную сумму отсутствуют.

В связи с чем в указанной части в удовлетворении исковых требований следует также отказать.

В части взыскания неустойки в размере 2181 руб. 76 коп. за неправомерное удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, суд приходит к следующему.

В части 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ закреплено, что в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)).

В пункте 9.6 Контракта стороны согласовали сроки возврата денежных средств, внесенных в целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

Пунктом 10.1 Контракта стороны определили срок его действия не позднее 31.12.2021.

В соответствии с пунктом 3 Соглашения о расторжении Контракта от 03.12.2021 обязательства по Контракту считаются исполненными.

Возврат обеспечения исполнения Контракта произведен 21.03.2022 (платежное поручение № 736997 от 21.03.2022), то есть с нарушением сроков, установленных Контрактом.

Учитывая изложенное, истцом правомерно предъявлены ко взысканию пени за нарушение срока возврата денежных средств, внесенных Учреждением в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

При проверке расчета пени судом установлено, что расчет неустойки произведен по правилам статьи 395 ГК РФ, что не ухудшает положение ответчика.

Однако, истцом неправомерно произведен расчет на полную сумму обеспечения Контракта в размере 136 477 руб. 76 коп., в то время как судом установлено, что ответчиком правомерно произведено удержание суммы по обеспечению в размере 85 руб. 70 коп.

Таким образом, начисление неустойки следует производить на сумму 136 391 руб. 48 коп.

Учитывая вышеизложенное, неустойка подлежит взысканию согласно расчету суда в размере 2180 руб. 40 коп.

Истцом при подаче искового заявления платежным поручением № 313260 от 19.04.2022 в доход федерального бюджета перечислена государственная пошлина в сумме 2000 руб.

Часть 1 статьи 110 АПК РФ устанавливает, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку Учреждением обоснованно предъявлено ко взысканию 2180 руб. 40 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу ответчиком в размере 1921 руб. 87 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области в пользу Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области» пени в сумме 2180 руб. 40 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1921 руб. 87 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.



Судья Кушниренко В. Н.