Резолютивная часть решения от 14 декабря 2017 г. по делу № А50-31631/2017

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи недвижимости и предприятий



Арбитражный суд Пермского края

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь

14 декабря 2017 года Дело № А50-31631/2017

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи В.В. Удовихиной

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой- Гатиатуллиной Л.Р. рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210)

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью

«ПармаСтройКомплект» (614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50; ОГРН 1105902001875, ИНН 5902863029)

о взыскании неустойки

при участии: от истца: Смоляков А.Н., паспорт, доверенность от 04.07.2017;

от ответчика: Чертов А.А., паспорт, доверенность от 12.12.2017г.

Руководствуясь ст.ст. 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПармаСтройКомплекст" в пользу Министерства строительства и архитектуры Пермского края:

- неустойку 10 565 621 рубль 74 копейки;

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПармаСтройКомплекст" в доход федерального бюджета судебные расходы по оплате государственной пошлины 75 828 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Судья: В.В.Удовихина



Суд:

АС Пермского края (подробнее)

Истцы:

Министерство строительства и архитектуры Пермского края (подробнее)

Ответчики:

ООО "ПармаСтройКомплект" (подробнее)

Судьи дела:

Удовихина В.В. (судья) (подробнее)