СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 марта 2025 г. по делу № А59-3465/2024

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

4_1868722

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск 04.03.2025г. Дело № А59-3465/24

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремова Ю. А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1» (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 674 750 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 39 535 руб. 08 коп., пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 12.10.2023 № 26/2023 в сумме 283 040 руб. 00 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины.

При участии: от ООО «Техномонтаж» – представитель ФИО2 по доверенности от 22.02.2024 (срок действия три года), представлен документ о высшем юридическом образовании,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 1 674 750 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 39 535 руб. 08 коп., пени за просрочку выполнения работ по договору подряда от 12.10.2023 № 26/2023 в сумме 41 325 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 28 983,27 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению от 23.04.2024 № 230 государственную пошлину по платежному поручению в сумме 1 793 рублей. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Ю.А. Дремова