Резолютивная часть решения от 17 сентября 2020 г. по делу № А41-7201/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



48_10033952

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-7201/20
17 сентября 2020 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" к обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" о взыскании неустойки по договору подряда,

встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" о взыскании суммы долга по договору подряда,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" неустойку в размере 1500000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 26410 рублей 50 копеек, а всего 1526410 рублей 50 копеек.

В иске в остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" 107800 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 4234 рубля, а всего 112034 рубля.

Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" 1414376 рублей 50 копеек.

Взыскание с общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" не производить.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Дубровская



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Первый ДОМ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНТУЗИАСТ" (подробнее)

Судьи дела:

Дубровская Е.В. (судья) (подробнее)