Резолютивная часть решения от 6 октября 2023 г. по делу № А13-3882/2023Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 307/2023-115129(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А13-3882/2023 город Вологда 03 октября 2023 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сити Девэлопмент» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 313 272 рубля 40 копеек неустойки за просрочку оплаты по договору подряда от 19.11.2018 № 1/2018, а также 38 812 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 106 рублей, уплаченную платежным поручением от 20.03.2023 № 1046. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья Н.Ю. Курпанова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "Строительные технологии" (подробнее)Ответчики:ООО "Сити Девэлопмент" (подробнее)Иные лица:ОСП по г. Череповцу №2 (подробнее)Судьи дела:Курпанова Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
