Решение от 19 апреля 2024 г. по делу № А40-307934/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-307934/23-80-2391
г. Москва
19 апреля 2024 года
Резолютивная часть решения изготовлена 21 марта 2024 года

Мотивированное решение изготовлено 19 апреля 2024 года


Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МХФП" (115172, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2018, ИНН: <***>)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН" (111024, <...>, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/XI/25, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2014, ИНН: <***>)

о взыскании 173 669 руб. 23 коп.



УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МХФП" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН" о взыскании неустойки в размере 173 669 руб. 23 коп.

Определение о принятии иска к производству размещено на сайте Верховного суда РФ 18.01.2024 г.

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных истцом требований в порядке упрощенного производства, в соответствии со ст.ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ надлежащим образом, ходатайств препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, в связи с чем, спор рассмотрен в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Ответчик в установленный судом срок представил письменный отзыв по существу заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между АО «МХФП» (заказчик) и ООО «Меридиан» (подрядчик) был заключен договор подряда № МХФП-Р/П 18-23 от 16.05.2023 г.

В соответствии с условиями договора подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами комплекс работ по механизированной разборке Металлической дымовой трубы высотой 30 м и диаметром 1000 мм, расположенной по адресу: <...>, вблизи стр. Н (котельная) (далее по тексту «Объект»), а заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Перечень работ определен сторонами в техническом задании (приложение 1 к договору) и смете (приложение 2 к договору). Работа выполняется подрядчиком в два этапа:

Первый этап - разработка и согласование в установленном порядке документов, необходимых для демонтажа объекта;

Второй этап - демонтаж объекта и утилизация отходов.

Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются сторонами в графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляют не более 30 (тридцать) календарных дней с даты начала производства работ с учетом разработки технической документации и производства всех согласований. Срок начала производства работ - в течение 2 (два) календарных дня с даты подписания договора, (п. 2.1 и п.2.2 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ, которая составляет 578 897 руб. 44 коп., в том числе НДС (20%) - 96 482 руб. 91 коп.

Приёмка выполненных работ заказчиком осуществляется на основании представленных подрядчиком: актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ.

Приемка выполненных работ производится ежемесячно по факту выполнения работ и приемки их заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (п.7.1 и п. 7.2 договора).

Согласно приложению 3 договора, работы по демонтажу металлической дымовой трубы, высотой 30,00 м, диаметром 1000 мм, по адресу: <...>, вблизи стр. Н (котельная) должны быть выполнены в течение 30 (тридцать) календарных дней.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункту 1 статьи 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 432, пунктом 1 статьи 708 ГК РФ начальный и конечный сроки выполнения работы являются существенными условиями договора подряда. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Между тем, подрядчик в срок, установленный договором работы по демонтажу металлической дымовой трубы, высотой 30,00 м, диаметром 1000 мм, по адресу: <...>, вблизи стр. Н (котельная), не выполнил.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Работы по демонтажу металлической дымовой трубы были выполнены подрядчиком только 17.08.2023 г., что подтверждено актом приемки результатов, подписанным уполномоченными лицами сторон.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 8.3 договора установлено, что за нарушение срока окончания работ по вине подрядчика последний уплачивает по требованию заказчика неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) общей стоимости работ по договору за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ составила 173 669 руб. 23 коп. Доказательств чрезмерности заявленной ко взысканию неустойки, а также соответствующий контррасчет неустойки, ответчик суду не представил. Само по себе ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ в отсутствии доказательств чрезмерности, не является основанием для снижения суммы неустойки.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330, 333 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181, 226-229 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МХФП" неустойку в размере 173 669 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) руб. 23 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 210 (Шесть тысяч двести десять) руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья Пронин А.П.