Решение от 2 апреля 2021 г. по делу № А48-717/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ



дело №А48-717/2020
г. Орел
02 апреля 2021 года
Резолютивная часть решения суда объявлена 26 марта 2021 года.

Решение суда изготовлено в полном объеме 02 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества «Орелстрой» (302030, г. Орёл, площадь Мира, 7Г, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 303850, <...>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика временного управляющего ООО «Строй-Проект-Сервис» ФИО2, участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений: Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» в отношении объекта строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по строительному адресу: <...>: ФИО3 (Орловская область, Ливенский район); ФИО4 Светланы Николаевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО6 (Орловская область, г. Ливны); ФИО7 (Орловская область, г. Ливны); ФИО8 (Орловская область, г. Ливны); ФИО9 (Орловская область, г. Ливны); ФИО10 (Орловская область, Ливенский район); ФИО11 (Орловская область, Ливенский район); ФИО12 (Орловская область, Ливенский район); ФИО13 (Орловская область, г. Ливны); ФИО14 (Орловская область, г. Ливны); ФИО15 (Орловская область, г. Ливны); ФИО16 (Орловская область, г. Ливны); ФИО17 (Орловская область, г. Ливны); ФИО18 (Орловская область, г. Ливны); ФИО19 (Орловская область, г. Ливны); ФИО101 Марины Леонидовны (Орловская область, г. Ливны); ФИО21 (Орловская область, Ливенский район); ФИО22 (Орловская область, Ливенский район); ФИО23 Марины Александровны (Орловская область, г. Ливны); ФИО4 Тамары Яковлевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО26 (Орловская область, Ливенский район); ФИО27 (Орловская область, г. Ливны); ФИО23 Людмилы Николаевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО29 (Орловская область, г. Ливны); ФИО30 (Орловская область, г. Ливны); ФИО31 Натальи Васильевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО33 Оксаны Ивановны (Орловская область, г. Ливны); ФИО35 (Орловская область, Ливенский район); ФИО36 (Орловская область, г. Ливны); ФИО37 (Орловская область, г. Ливны); Родину Юлию Валерьевну (Орловская область, г. Ливны); ФИО39 (Орловская область, г. Ливны); ФИО40 (г. Орел); ФИО41 Эльвиры Васильевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО43 (Орловская область, Ливенский район); ФИО44 Натальи Анатольевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО46 Ольги Валерьевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО48 (Орловская область, г. Ливны); ФИО48 (Орловская область, г. Ливны); ФИО49 (Орловская область, г. Ливны); ФИО50 Марины Семеновны (Орловская область, г. Ливны); ФИО52 (Орловская область, г. Ливны); ФИО53 (Орловская область, г. Ливны); Светличного Андрея Юрьевича (Орловская область, г. Ливны); ФИО55 (Орловская область, г. Ливны); ФИО56 (Орловская область, Ливенский район); ФИО57 Елены Алексеевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО59 (Орловская область, г. Ливны); ФИО52 (Орловская область, г. Ливны); ФИО60 (Орловская область, г. Ливны); ФИО61 (Орловская область, г. Ливны); ФИО62 (Орловская область, г. Ливны); ФИО63 Татьяны Алексеевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО50 Галины Ивановны (Орловская область, г. Ливны); Горностаевой Зои Николаевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО67 (Орловская область, Ливенский район); ФИО68 (Орловская область, Ливенский район); ФИО69 (Орловская область, г. Ливны); ФИО70 (Орловская область, г. Ливны); ФИО46 Евгении Сергеевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО72 (Орловская область, г. Ливны); ФИО73 (Орловская область, г. Ливны); ФИО74 (Орловская область, Ливенский район); ФИО75 (Орловская область, г. Ливны); ФИО76 (Орловская область, г. Ливны); ФИО77 (Орловская область, г. Ливны); ФИО78 (Орловская область, г. Ливны); ФИО79 (Орловская область, г. Ливны); ФИО80 (г. Воронеж); ФИО81 (Орловская область, г. Ливны); ФИО82 (Орловская область, г. Ливны); ФИО83 (Орловская область, г. Ливны); ФИО84 (Орловская область, г. Ливны); ФИО85 (Орловская область, г. Ливны); ФИО59 Ирины Ивановны (Орловская область, г. Ливны); ФИО87 (Орловская область, г. Ливны); ФИО88 (Орловская область, г. Ливны); ФИО89 (Орловская область, г. Ливны); ФИО90 (Орловская область, г. Ливны); ФИО91 (Орловская область, г. Ливны); ФИО92 (Орловская область, г. Ливны); ФИО93 (Орловская область, Ливенский район); ФИО94 (Орловская область, г. Ливны); ФИО95 (Орловская область, г. Ливны); ФИО96 (Орловская область, Ливенский район); Светличной Марии Михайловны (Орловская область, г. Ливны); ФИО50 Елены Николаевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО41 Евгении Алексеевны (Орловская область, г. Ливны); ФИО99 (Орловская область, г. Ливны); ФИО100 (Орловская область, г. Ливны); ФИО101 (Орловская область, г. Ливны); ФИО102 (Орловская область, г. Ливны); ФИО103 (Орловская область, г. Ливны); ФИО104 Ольги Ивановны (Орловская область, г. Ливны); ФИО105 (Орловская область, г. Ливны); ФИО106 (Орловская область, г. Ливны); ФИО107 (Орловская область, г. Ливны); ФИО108 (Орловская область, г. Ливны) о взыскании задолженности по договору строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86 в сумме 69 893 448 руб. 60 коп., по договору на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2019 № 49 в сумме 7 891 001 руб. 32 коп., по договору строительного подряда от 12.02.2020 № 119-208 в сумме 49 246 460 руб. 72 коп., 11 171 руб. 34 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 18.06.2018 № 0285, 20 003 руб. 18 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 24.06.2019 № 4041,

при участии в деле:

от истца – представитель ФИО109 (паспорт; доверенность; диплом),

от ответчика – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьих лиц - представители не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Орелстрой» (далее – истец, ПАО «Орелстрой») обратилось в арбитражный суд с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» (далее – ответчик, ООО «Строй-Проект-Сервис») о взыскании задолженности по договору строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86 в сумме 69 893 448 руб. 60 коп., по договору на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2019 № 49 в сумме 7 891 001 руб. 32 коп., по договору строительного подряда от 12.02.2020 № 119-208 в сумме 49 246 460 руб. 72 коп., 11 171 руб. 34 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 18.06.2018 № 0285, 20 003 руб. 18 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 24.06.2019 № 4041 (с учетом окончательного уточнения от 04.03.2021, принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ и оказанных услуг.

В судебном заседании истец поддержал заявленные с учетом уточнения исковые требования, просил суд их удовлетворить.

04.08.2020 определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика привлечен временный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 303850, <...>) ФИО2.

Определением суда от 10.12.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика были привлечены участники строительства, включенные в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» в отношении объекта строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по строительному адресу: <...>.

Ответчиком в материалы дела представлен письменный отзыв, в котором указано, что в настоящее время работы на объекте ПАО «Орелстрой» не завершены в полном объёме, договоры строительного подряда № 119-86 от 05.06.2018 и от 12.02.2020 № 119-208, договор № 49 от 15.08.2018 на выполнение функций технического заказчика сторонами не расторгнуты и продолжают исполняться; ответчик подтверждает выполнение истцом работ на объекте, указанном в исковом заявлении объёме; работы, выполненные истцом были приняты ООО «Строй-Проект-Сервис» без замечаний (т. 7 л.д. 26). Также ответчиком в материалы дела представлены возражения на отзыв третьего лица (временного управляющего) (т. 7 л.д. 64-65).

Третьим лицом – временным управляющим ООО «Строй-Проект-Сервис» ФИО2 в материалы дела представлен письменный отзыв, согласно которому возражает относительно удовлетворения исковых требований, поскольку для завершения строительства многоквартирного жилого дома истцом в обход положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», было принято иное решение - о заключении с ответчиком прямых договоров строительного подряда, на выполнение функций технического заказчика, что привело к возникновению у ответчика текущих обязательств в значительном объеме перед истцом, подлежащих удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника; договоры, направленные на возврат финансирования истцу в преимущественном (текущем) порядке перед требованиями иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ответчика и возникших ранее требований истца носят характер злоупотребления гражданскими правами, поскольку совершены с целью причинения вреда иным кредиторам, вследствие чего являются недействительными на основании ст.ст. 10, 168 ГК РФ; истец в декабре 2018 года был уведомлен временным управляющим ФИО2 о неспособности ответчика исполнять обязательства по заключенным договорам строительного подряда №119-86 от 05.06.2018 и договору №49 на выполнение функций технического заказчика, однако, не приостановило работы на строительном объекте, а продолжило заключать с ответчиком дополнительные соглашения наращивая неисполненные обязательства; после направления в адрес ответчика претензии исх. №1077 от 13.11.2019 с уведомлением о приостановлении строительства до полного погашения задолженности по договорам строительного подряда №119-86 от 05.06.2018 и договору №49 на выполнение функций технического заказчика, истец 12.02.2020 заключил с ответчиком договор строительного подряда №119-208 при полном отсутствии оплаты по предыдущим договорам; согласно заключению временного управляющего ФИО2 о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника от 20.12.2018, подготовленному к первому собранию кредиторов ответчика, заключенные между сторонами договоры являются недействительными и подлежат оспариванию в рамках дела о банкротстве № А48-1642/2017. Также указал, что договор строительного подряда №119-86 от 05.06.2018 был подписан ФИО110, дополнительные соглашения со стороны ответчика преимущественно подписаны представителем по доверенности ФИО111; договор №49 на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2018 был подписан представителем по доверенности ФИО111, который является бывшим гендиректором ответчика и супругом ФИО110, определением Арбитражного суда Орловской области по делу №А48-8350/2015 от 09.01.2017 ФИО111 был признан несостоятельным (банкротом) и с указанной даты не имел права занимать должности в органах управления ответчика или иным образом участвовать в его управлении, в том числе подписывать дополнительные соглашения к договорам, а также первичные документы, в связи с чем, полагает, что дополнительные соглашения №1-20, №22-28 к договору строительного подряда №119-86 от 05.06.2018 и договор №49 на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2018, подписанный от имени ответчика ФИО111 являются незаключенными, а работы, оформленные справками о стоимости выполненных работ (КС-3) и актами о приемке выполненных работ (КС-2) не являются принятыми ответчиком в установленном законом порядке; представил реестр требований кредиторов ответчика.

Третьими лицами - участниками строительства, включенными в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений отзывов по существу заявленных требований представлено не было, ходатайств и возражений не поступало.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, возражений против рассмотрения дела в их отсутствие не поступило.

Арбитражный суд, в силу ст. 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и третьих лиц, извещенных о дате и времени судебного заседания надлежащим образом, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 05.06.2018 между ПАО «Орелстрой» (подрядчик) и ООО «Строй-Проект-Сервис» (заказчик) был заключен договор строительного подряда, по условиям которого заказчик поручает, в подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению кладки наружных стен на строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по строительному адресу: <...>» (далее – объект).

Согласно п. 1.2 договора подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями настоящего договора, заданием заказчика и утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п 2.1 договора, стоимость работ, согласно прилагаемой сметы (приложение № 1), в ценах, действующих на момент подписания настоящего договора, составляет 444 700 руб. 70 коп.

В силу п. 3.2 расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ с зачетом оплаченных материалов на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (№ КС-2, № КС-3).

Срок начала выполнения работ: в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего договора при условии передачи заказчиком подрядчику по акту площадки для производства работ. Окончание выполнения работ с правом досрочного выполнения - 31.07.2018, в том числе сдача-приемка выполненных работ в установленном порядке, при условии соблюдения заказчиком обязательств своевременной передаче заказчиком площадки для производства работ (п. 5.1, 5.2 договора).

В приложении № 1 к договору стороны согласовали смету с приложением расчета стоимости материалов.

Из материалов дела также следует, что 30.07.2018 между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному договору подряда № 119-86 от 05.06.2018 (далее – дополнительное соглашение № 1), в соответствии внесли изменения в п. 1.1 и п. 2.1 договора.

Согласно п. 1.1 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.07.2018 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ на строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по строительному адресу: <...>».

В соответствии с п. 2.1 в редакции дополнительного соглашения № 1 стоимость работ согласно прилагаемой сметы, в ценах, действующих на момент подписания договора – 444 700 руб. 70 коп.; стоимость выявленных подрядчиком и согласованных заказчиком дополнительных работ в соответствии с расчетом стоимости работ составляет 698 912 руб. 30 коп.; общая стоимость работ по договору составляет 1 143 613 руб. 00 коп.

В силу п. 5.2 дополнительного соглашения № 1 окончание выполнения работ с правом досрочного выполнения - 31.10.2018, в том числе сдача-приемка выполненных работ в установленном порядке, при условии соблюдения заказчиком обязательств своевременной передаче заказчиком площадки для производства работ.

30.07.2018 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 119-86 от 05.06.2018 г. (далее – дополнительное соглашение № 2) в п. 2.1 которого стороны согласовали, что стоимость работ согласно прилагаемой сметы, в ценах, действующих на момент подписания договора – 444 700 руб. 70 коп.; стоимость выявленных подрядчиком и согласованных заказчиком дополнительных работ в соответствии с расчетом стоимости работ составляет 698 912 руб. 30 коп. (приложение № 4 к дополнительному соглашению); стоимость выявленных подрядчиком и согласованных заказчиком дополнительных работ в соответствии с локальной сметой составляет 4 241 716 руб. 50 коп. (приложение № 5 к дополнительному соглашению); общая стоимость работ по договору составляет 5 385 329 руб. 50 коп.; договор был дополнен приложением № 5 «Локальная смета на устройство перегородок из пазогребневых плит» в редакции приложения № 5 к дополнительному соглашению.

22.08.2018 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 3, которым были внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 6 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 6 «Расчет стоимости работ по монтажу оконных блоков» в редакции приложения № 6 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 8 737 761 руб. 82 коп.

31.08.2018 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 4, которым были внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 7 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 7 «Расчет стоимости работ по демонтажу монолитных стен» в редакции приложения № 7 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 8 955 090 руб. 48 коп.

20.09.2018 дополнительным соглашением № 5 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 8 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 8 «Расчет стоимости работ на сверление ж/бетона для образцов» в редакции приложения № 8 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 9 005 135 руб. 64 коп.

17.10.2018 дополнительным соглашением № 6 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 9 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 9 «Расчет стоимости работ на вывоз мусора, непригодного грунта, обратная засыпка глиной» в редакции приложения № 9 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 9 160 939 руб. 30 коп.

22.10.2018 дополнительным соглашением № 7 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 10 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 10 «Локальная смета по монтажу металлических перемычек и креплений из полосы» в редакции приложения № 10 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 9 839 861 руб. 74 коп.; окончание выполнение работ – декабрь 2018 года.

30.10.2018 дополнительным соглашением № 8 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 11 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 11 «Локальная смета – машинное помещение, кровля» в редакции приложения № 11 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 22 281 159 руб. 88 коп.

16.11.2018 дополнительным соглашением № 9 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 12 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 12 «Локальная смета – наружная отделка (вентилированный фасад фиброцементные плиты» в редакции приложения № 12 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 40 026 673 руб. 66 коп.; окончание выполнения работ – январь 2019 года.

21.11.2018 дополнительным соглашением № 10 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 13 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 13 «Локальная смета – устройство ливневой канализации К2» в редакции приложения № 13 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 40 358 062 руб. 50 коп.

05.12.2018 дополнительным соглашением № 11 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 14 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 14 «Локальная смета – мусоропровод» в редакции приложения № 14 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 40 779 180 руб. 90 коп.; окончание выполнения работ – февраль 2019 года.

07.12.2018 дополнительным соглашением № 12 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 15 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 15 «Локальная смета – монтаж элементов усиления ограждений лоджий и парапетов» в редакции приложения № 15 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 42 671 171 руб. 66 коп.; окончание выполнения работ – март 2019 года.

20.12.2018 дополнительным соглашением № 13 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 16 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 16 «Локальная смета – панели шахт лифтов и перекрытие на отм. +9,52 в осях 4-5/И» в редакции приложения № 16 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 42 745 943 руб. 54 коп.

28.12.2018 дополнительным соглашением № 14 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 17 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 17 «Локальная смета – окна и витражи 1 этажа и ниже отм. 0,000» в редакции приложения № 17 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 44 711 203 руб. 94 коп.

28.12.2018 дополнительным соглашением № 15 внесены изменения в п. 2.1 договора в связи с установлением ставки налога на добавленную стоимость в размере 20%; общая стоимость работ по договору составляет 45 350 368 руб. 05 коп.; признаны утратившими силу приложение № 1 к договору; приложения №№ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к дополнительным соглашениям и приняты поименованные приложения в редакции дополнительного соглашения № 15.

04.02.2019 дополнительным соглашением № 16 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 18, 19, 20, 21 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 18 «Локальная смета на вентиляцию», приложение № 19 «Локальная смета на отопление», приложением № 20 «Локальная смета № В1 – горячее водоснабжение Т3.Т4», приложением № 21 «Локальная смета № В1 – на водопровод В1» в редакции приложений к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 69 966 228 руб. 45 коп.

07.02.2019 дополнительным соглашением № 17 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 22 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 22 «Локальная смета – бытовая канализация К1» в редакции приложения № 22 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 71 555 310 руб. 45 коп.

18.02.2019 дополнительным соглашением № 18 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 23 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 23 «Локальная смета 4.2.1.3.1 монтаж системы электроосвещения и освещения 198-РД/2018-ЭОМ» в редакции приложения № 23 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 79 748 752 руб. 05 коп.

22.02.2019 дополнительным соглашением № 19 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 24 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложением № 24 «Локальная смета на монтаж и приобретение лифтов» в редакции приложения № 24 к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 83 500 693 руб. 65 коп.

18.03.2019 дополнительным соглашением № 20 внесены изменения в п. 2.1 договора, признано утратившим силу приложение № 22 к дополнительному соглашению от 07.02.2019 № 17 и принято приложение № 22 в редакции дополнительного соглашения № 20, а также в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение №№ 25, 26, 27 к дополнительному соглашению); договор был дополнен приложениями № 25 «Локальная смета на - двери», № 26 «Локальная смета – внутренняя отделка», № 27 «Локальная смета – полы» в редакции приложений к дополнительному соглашению; общая стоимость работ по договору составляет 98 299 895 руб. 25 коп.; окончание выполнения работ – июнь 2019 года.

15.05.2019 дополнительным соглашением № 21 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 28 «Локальная смета – Плита приямка лифта ППЛм1», № 29 «Локальная смета – дополнение. Кладка перегородок, перемычек, заделка отверстий, шлифовка», № 30 «Локальная смета – слаботочные системы (пожарная сигнализация и оповещение о пожаре», № 31 «Локальная смета – слаботочные системы», № 32 «Локальная система – слаботочные сети (домофонизация)», № 33 «Локальная смета – слаботочные системы СКС», № 34 «Локальная смета на автоматическую пожарную сигнализацию и оповещение»; общая стоимость работ по договору составляет 104 370 923 руб. 23 коп.

27.05.2019 дополнительным соглашением № 22 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 35, 36, 37, 38, 39 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 35 «Локальная смета – остекление лоджий», № 36 «Локальная смета – устройство входов № 1-7», № 37 «Локальная смета – ПНР лифтов», № 38 «Локальная смета – блочный индивидуальный тепловой пункт», № 39 «Локальная система – ПНР блочного индивидуального теплового пункта»; общая стоимость работ по договору составляет 109 838 732 руб. 49 коп.; окончание выполнения работ – июль 2019 года; признаны утратившими силу приложения №№ 11, 15, 19, 23, 24, 29 и приняты в редакции дополнительного соглашения № 22.

07.06.2019 дополнительным соглашением № 23 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 40 «Локальная смета – фасадный газопровод», № 41 «Локальная смета – полы (на отм. 3,300)», № 42 «Локальная смета – монтаж системы электроснабжения и освещения. Штрабление монолитных стен для прокладки кабеля», № 43 «Локальная смета – Сверление отверстий монолитных стен выше и ниже отм. 0,00», № 44 «Локальная система – монтаж 2-х подъемников для маломобильных групп»; № 45 «Локальная смета – внутреннее газоснабжение», № 46 «Локальная смета – 63-18-07 наружный газопровод среднего, низкого давления, обвязка и ограждение ГРПШ, молниезащита ДЦ», № 47 «Локальная смета на общестроительные работы лифтов», № 48 «Локальная система на общестроительные работы лифтов, заделка отверстий бетоном»; № 49 «Локальная смета – коробка, металлоконструкции, кровля, м/к ниже отм. 0,00», № 50 «Локальная система - шлифлвка»; общая стоимость работ по договору составляет 114 917 150 руб. 49 коп.; признано утратившим силу приложение № 26 и принято в редакции дополнительного соглашения № 23.

01.07.2019 дополнительным соглашением № 24 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 51, 52 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 51 «Локальная смета на устройство входов № 8-11», № 52 «Локальная смета акт от 29.03.2019 монтаж – демонтаж шахт лифта»; общая стоимость работ по договору составляет 115 939 699 руб. 96 коп.; признано утратившим силу приложение № 23 и 25 и принято в редакции дополнительного соглашения № 24.

25.07.2019 дополнительным соглашением № 25 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 53, 54, 55, 56 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 53 «Локальная смета – дополнительные работы по вентиляции», № 54 «Локальная смета сверление и пробивка отверстий для вентиляции», № 55 «Локальная смета – дополнительные работы по отоплению», № 56 «Калькуляция затрат на демонтаж башенного крана»; общая стоимость работ по договору составляет 116 483 953 руб. 42 коп.; окончание выполнения работ – август 2019 года.

07.08.2019 дополнительным соглашением № 26 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения №№ 57, 58, 59, 60 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанными приложениями № 57 «Локальная смета – утепление стен и перегородок техподполья и мусорокамеры», № 58 «Локальная смета – узел по устройству кладки на первом этаже и уменьшение площади витражного остекления», № 59 «Локальная смета – газоснабжение (сверление заглушки)», № 60 «Локальная смета - горячее водоснабжение Т.3, Т.4»; общая стоимость работ по договору составляет 116 003 779 руб. 02 коп.; окончание выполнения работ – август 2019 года; признаны утратившими силу приложения № 19, 21, 22, 40, 45, 46 и приняты в редакции дополнительного соглашения № 26.

05.09.2019 дополнительным соглашением № 27 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложение № 61 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанным приложением № 61 «Локальная смета – стойки для остекления лоджий»; общая стоимость работ по договору составляет 115 771 029 руб. 42 коп.; окончание выполнения работ – сентябрь 2019 года.

30.09.2019 дополнительным соглашением № 28 внесены изменения в п. 2.1 договора в части указания на выполнение дополнительных работ (приложения № 62, 63, 64 к дополнительному соглашению); договор был дополнен указанным приложениями № 62 «Локальная смета – устройство приямков внутри здания», № 63 ««Локальная смета на устройство откосов из оцинкованной стали», № 64 ««Локальная смета на работы согласно актам №№ 2,3 от 13.09.2019»; общая стоимость работ по договору составляет 116 416 917 руб. 59 коп.; окончание выполнения работ – 04.12.2019 (т. 1 л.д. 23-142, т. 2, т. 3, т. 4 л.д. 1-79).

В обоснование выполнения работ по договору истцом в материалы дела представлены: акты о приемке выполненных работ от 29.06.2018 № 1/1 на сумму 117 825 руб. 36 коп.; от 31.08.2018 № 2/1 на сумму 284 260 руб. 82 коп., № 2/2 на сумму 207 170 руб. 24 коп.; от 28.09.2018 № 3/1 на сумму 31 822 руб. 24 коп., № 3/2 на сумму 575 170 руб. 94 коп., № 3/3 на сумму 217 328 руб. 66 коп.; от 31.10.2018 № 4/1 на сумму 50 045 руб. 16 коп., № 4/2 на сумму 155 803 руб. 66 коп., № 4/3 на сумму 699 951 руб. 22 коп.; от 30.11.2018 № 5/1 на сумму 2 898 166 руб. 08 коп., № 5/2 на сумму 206 560 руб. 18 коп., № 5/3 на сумму 1 742 531 руб. 96 коп., № 5/4 на сумму 172 320 руб. 12 коп., № 5/5 на сумму 1 327 074 руб. 02 коп.; от 29.12.2018 № 6/1 на сумму 39 049 руб. 74 коп., № 6/2 на сумму 879 987 руб. 36 коп., № 6/3 на сумму 108 391 руб. 26 коп.; от 31.01.2019 № 7/1 на сумму 82 362 руб. 00 коп., № 7/2 на сумму 590 758 руб. 80 коп., № 7/3 на сумму 551 673 руб. 60 коп.; от 28.02.2019 № 8/1 на сумму 3 225 292 руб. 80 коп., № 8/2 на сумму 1 001 920 руб. 80 коп., № 8/3 на сумму 155 355 руб. 60 коп.; от 20.03.2019 № 9/1 на сумму 2 046 565 руб. 20 коп., № 9/2 на сумму 521 985 руб. 60 коп., № 9/3 на сумму 204 386 руб. 40 коп., № 9/4 на сумму 520 904 руб. 40 коп., № 9/5 на сумму 122 071 руб. 20 коп., № 9/6 на сумму 232 730 руб. 40 коп., № 9/7 на сумму 266 474 руб. 40 коп., № 9/8 на сумму 380 055 руб. 60 коп., № 9/9 на сумму 184 458 руб. 00 коп., № 9/10 на сумму 70 044 руб. 00 коп., № 9/11 на сумму 87 375 руб. 60 коп.; от 30.04.2019 № 10/1 на сумму 599 137 руб. 20 коп., № 10/2 на сумму 156 072 руб. 00 коп., № 10/3 на сумму 344 823 руб. 60 коп., № 10/4 на сумму 50 094 руб. 00 коп., № 10/5 на сумму 801 428 руб. 40 коп., № 10/6 на сумму 1 031 918 руб. 40 коп., № 10/7 на сумму 343 838 руб. 40 коп.; от 31.05.2019 № 11/1 на сумму 1 916 403 руб. 60 коп., № 11/2 на сумму 388 174 руб. 80 коп., № 11/3 на сумму 42 580 руб. 80 коп., № 11/4 на сумму 724 992 руб. 00 коп., № 11/5 на сумму 2 056 170 руб. 00 коп., № 11/6 на сумму 171 486 руб. 00 коп., № 11/7 на сумму 575 385 руб. 60 коп., № 11/8 на сумму 7 087 руб. 20 коп.; от 30.06.2019 № 12/1 на сумму 385 885 руб. 20 коп., № 12/2 на сумму 103 310 руб. 40 коп., № 12/3 на сумму 4 148 227 руб. 20 коп., № 12/4 на сумму 568 442 руб. 40 коп., № 12/5 на сумму 80 785 руб. 20 коп., № 12/6 на сумму 300 104 руб. 40 коп., № 12/7 на сумму 675 496 руб. 80 коп., № 12/8 на сумму 4 070 426 руб. 40 коп., № 12/9 на сумму 21 550 руб. 80 коп., № 12/10 на сумму 68 854 руб. 80 коп., № 12/11 на сумму 1 414 993 руб. 20 коп., № 12/12 на сумму 1 363 228 руб. 80 коп.; от 31.07.2019 № 13/1 на сумму 1 624 188 руб. 00 коп., № 13/2 на сумму 2 513 353 руб. 20 коп., № 13/3 на сумму 208 672 руб. 80 коп., № 13/4 на сумму 878 282 руб. 40 коп., № 13/5 на сумму 259 784 руб. 40 коп., № 13/6 на сумму 1 161 682 руб. 80 коп., № 13/7 на сумму 33 982 руб. 38 коп., № 13/8 на сумму 49 282 руб. 80 коп., № 13/9 на сумму 365 368 руб. 80 коп., № 13/10 на сумму 233 877 руб. 60 коп., № 13/11 на сумму 424 838 руб. 40 коп.; от 31.08.2019 № 14.1 на сумму 299 000 руб. 40 коп., № 14.2 на сумму 534 369 руб. 60 коп., № 14.3 на сумму 621 636 руб. 00 коп., 14.4 на сумму 1 523 008 руб. 80 коп., № 14.5 на сумму 20 380 руб. 80 коп., № 14.6 на сумму 318 636 руб. 67 коп., № 14.7 на сумму 83 872 руб. 80 коп., № 14.9 на сумму 807 022 руб. 80 коп., № 14.10 на сумму 133 433 руб. 66 коп., № 14.11 на сумму 127 528 руб. 80 коп., № 14.12 на сумму 384 086 руб. 40 коп., № 14.13 на сумму 31 698 руб. 00 коп., № 14.14 на сумму 278 623 руб. 20 коп., № 14.15 на сумму 383 791 руб. 20 коп., № 14.16 на сумму 5 667 164 руб. 40 коп., № 14.17 на сумму 124 240 руб. 80 коп., № 14.18 на сумму 152 197 руб. 20 коп., № 14.19 на сумму 52 592 руб. 40 коп.; от 31.07.2019 № 14.8 на сумму 123 194 руб. 40 коп., от 31.10.2019 № 15.1 на сумму 1 818 315 руб. 60 коп., № 15.2 на сумму 1 103 028 руб. 00 коп., № 15.3 на сумму 535 026 руб. 00 коп., № 15.4 на сумму 133 291 руб. 20 коп., № 15.5 на сумму 1 103 757 руб. 60 коп., № 15.6 на сумму 107 492 руб. 40 коп., № 15.7 на сумму 722 991 руб. 50 коп., №15.8 на сумму 36 250 руб. 80 коп., № 15.9 на сумму 232 675 руб. 20 коп., № 15.10 на сумму 299 806 руб. 80 коп., № 15.11 на сумму 5 050 руб. 80 коп., № 15.12 на сумму 35 725 руб. 20 коп., № 15.13 на сумму 535 720 руб. 80 коп., № 15.14 на сумму 472 364 руб. 40 коп.; от 14.11.2019 № 16.1 на сумму 121 383 руб. 60 коп., № 16.2 на сумму 216 241 руб. 20 коп., № 16.3 на сумму 46 167 руб. 60 коп., № 16.4 на сумму 32 654 руб. 40 коп., № 16.5 на сумму 546 942 руб. 00 коп.; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3: от 29.06.2018 № 1 на сумму 117 825 руб. 36 коп., от 31.08.2018 № 2 на сумму 491 431 руб. 06 коп., от 28.09.2018 № 3 на сумму 824 321 руб. 84 коп., от 31.10.2018 № 4 на сумму 905 800 руб. 04 коп., от 30.11.2018 № 5 на сумму 6 346 652 руб. 36 коп., от 29.12.2018 на сумму 1 027 428 руб. 36 коп., от 31.01.2019 № 7 на сумму 1 224 794 руб. 40 коп., от 28.02.2019 № 8 на сумму 4 382 569 руб. 20 коп., от 20.03.2019 № 9 на сумму 4 637 050 руб. 80 коп., от 30.04.2019 № 10 на сумму 3 327 312 руб. 00 коп., от 31.05.2019 № 11 на сумму 5 882 280 руб. 00 коп., от 30.06.2019 № 12 на сумму 13 201 305 руб. 60 коп., от 31.07.2019 № 13 на сумму 7 753 314 руб. 00 коп., от 31.08.2019 № 14 на сумму 11 666 478 руб. 34 коп. (т. 4 л.д. 80-123), от 31.10.2019 № 15 на сумму 7 141 496 руб. 40 коп., от 14.11.2019 № 16 на общую сумму 69 893 448 руб. 60 коп., в том числе 963 388 руб. 80 коп. за отчетный период с реестрами выполненных работ по объектам строительства.

Общая сумма задолженности заявленная истцом ко взысканию в пользу ответчика по договору строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86 на момент окончания работ составляет 69 893 448 руб. 60 коп.

Из материалов дела также следует, что 15.08.2018 между ПАО «Орелстрой» (техзаказчик) и ООО «Строй-Проект-Сервис» (заказчик - застройщик) был заключен договор № 49 на выполнение функций технического заказчика, по условиям которого техзаказчик от имени и по поручению заказчика-застройщика обязуется, в том числе: заключать договоры с исполнителями о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Дружбы Народов, 159 в г. Ливны»; подготавливать задания на выполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ; предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ; утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; осуществлять иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ и приложением № 1 к договору.

Согласно п. 1.2 техзаказчик гарантирует свое право на выполнение определенных договором видов работ по строительству (или: реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства) самостоятельно (или: обеспечение такого права с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц).

В соответствии с п. 3.1.3 договора, заказчик-застройщик обязан выплачивать техзаказчику вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных договором.

В п. 4.1 договора установлено, что вознаграждение техзаказчика по договору составляет 4 400 000 руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата вознаграждения (п. 4.1 договора) производится заказчиком-застройщиком единовременно в течение 15 рабочих дней с момента получения отчета техзаказчика путем перечисления денежных средств на счет техзаказчика (п. 4.2 договора).

Стороны в приложении № 1 к договору согласовали примерный перечень выполняемых услуг, необходимых для строительства объектов и ввода их в эксплуатацию, при выполнении функций технического заказчика.

08.10.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 49 на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2019, согласно которому, в связи с установлением налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 20%, стороны внесли изменения в п. 4.1 договора и установили вознаграждение техзаказчика по договору в размере 4 474 576 руб. 27 коп., в том числе НДС; выплата производится заказчиком – застройщиком частями по мере выполнения техзаказчиком работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ и предоставления отчета техзаказчика путем перечисления денежных средств на счет техзаказчика (п. 4.2 договора); условия п. 4.1 и 4.2 в соответствии с дополнительным соглашением распространяют действие на обязательства сторон возникшие с 01.01.2019.

В обоснование оказания услуг по договору в материалы дела представлены: акт от 31.10.2019 № 592 на сумму 2 237 288 руб. 00 коп. (т. 4 л.д. 123-134, 138) подписанный сторонами без замечаний и возражений и скрепленный круглыми печатями; также указано, что услуги выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет; акт оказанных услуг от 21.01.2020 на общую сумму 3 270 365 руб. 40 коп. составляющих стоимость издержек техзаказчика, подлежащих возмещению заказчиком-застройщиком; вознаграждение техзаказчика за выполнение работ по объекту - 1 000 000 руб. 00 коп. с приложением отчета о выполненной работе; акт от 15.10.2020 № ОС-00-001336 с отчетом об оказанных услугах на сумму 1 383 347 руб. 92 коп., в связи с чем, общий размер задолженности по вышеуказанному договору составил 7 891 001 руб. 32 коп.

Из материалов дела также следует, что 12.02.2020 между ПАО «Орелстрой» (подрядчик) и ООО «Строй-Проект-Сервис» (заказчик) был заключен договор строительного подряда № 119-208, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ на строительстве объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Дружбы Народов, 159 в г. Ливны»; заказчик в свою очередь обязался произвести оплату выполненных работ.

Согласно п. 2.1 стоимость работ, согласно прилагаемой сметы (приложение №1), в ценах, действующих на момент подписания настоящего договора, составляет 19 183 398 руб. 00 коп., в том числе НДС.

Договорная цена подлежит уточнению в связи с изменением цен на энергоносители, материалы, оборудование, конструкции, машины, механизмы, заработную плату, изменением нормативных и ненормативных актов и др. Если объемы работ в ходе выполнения работ превысят или уменьшат проектное количество, стороны примут меры к их уточнению, письменно согласовав изменения первоначальной стоимости, сроков строительства или одного из этих параметров. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют (п. 2.2, 2.3 договора).

В соответствии с п. 3.2 расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ с зачетом оплаченных материалов на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (КС-2 и КС-3), которые предоставляются подрядчиком не позднее 25-го числа отчетного месяца. Срок проверки и подписания КС-3 заказчиком - семь рабочих дня после предоставления их подрядчиком.

Срок начала выполнения работ: ноября 2019 года, при условии передачи заказчиком подрядчику по акту площадки для производства работ. Окончание выполнения работ с правом досрочного выполнения: 05.05.2020, в том числе сдача-приемка выполненных работ в установленном порядке, при условии соблюдения заказчиком обязательств по своевременной передаче заказчиком площадки для производства работ (п. 5.1, 5.2 договора).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком взятых на себя по настоящему договору обязательств, по причинам, не зависящим от подрядчика, влияющих на указанный в п. 5.2 договора срок, окончательный срок выполнения работ подлежит пересмотру с учетом возникших обстоятельств (п. 5.4 договора).

В приложении № 1 к договору стороны согласовали сводную смету с указанием наименования работ и их стоимость в базисных и текущих ценах.

В обоснование заявленных требований по договору строительного подряда № 119-208 от 12.02.2020 в материалы дела представлены: акты о приемке выполненных работ от 14.02.2020 № 1.1 на сумму 224 250 руб. 00 коп., № 1.2 на сумму 244 772 руб. 40 коп., № 1.3 на сумму 14 275 руб. 20 коп., № 1.4 на сумму 4 200 769 руб. 20 коп., № 1.5 на сумму 4 200 769 руб. 20 коп., № 1.6 на сумму 41 812 руб. 80 коп., № 1.7 на сумму 8 336 руб. 40 коп., № 1.8 на сумму 61 598 руб. 00 коп., № 1.9 на сумму 19 597 руб. 20 коп., № 1.10 на сумму 1 545 руб. 60 коп.; от 31.03.2020 № 2.1 на сумму 21 769 руб. 20 коп., № 2.2 на сумму 9 885 руб. 60 коп., № 2.3 на сумму 210 454 руб. 02 коп., № 2.4 на сумму 88 346 руб. 40 коп., № 2.5 на сумму 2 329 руб. 20 коп., № 2.6 на сумму 690 512 руб. 40 коп., № 2.7 на сумму 422 414 руб. 40 коп., № 2.8 на сумму 123 009 руб. 60 коп., № 2.9 на сумму 366 129 руб. 60 коп., № 2.10 на сумму 133 809 руб. 60 коп., № 2.11 на сумму 24 909 руб. 60 коп., № 2.12 на сумму 392 163 руб. 60 коп.; от 30.04.2020 № 3.1 на сумму 421 678 руб. 80 коп., № 3.2 на сумму 2 098 руб. 80 коп., № 3.3 на сумму 92 930 руб. 40 коп., № 3.4 на сумму 1 537 131 руб. 60 коп., № 3.5 на сумму 81 630 руб. 00 коп., № 3.6 на сумму 2 069 073 руб. 60 коп., № 3.7 на сумму 478 578 руб. 00 коп., № 3.8 на сумму 310 137 руб. 60 коп., № 3.9 на сумму 339 404 руб. 50 коп., № 3.10 на сумму 124 837 руб. 20 коп., № 3.11 на сумму 103 364 руб. 40 коп., № 3.12 на сумму 74 272 руб. 80 коп., № 3.12 на сумму 363 855 руб. 60 коп., № 3.14 на сумму 127 801 руб. 20 коп., № 3.15 на сумму 97 731 руб. 60 коп.; от 31.05.2020 № 4.1 на сумму 162 078 руб. 00 коп., № 4.2 на сумму 980 086 руб. 80 коп., № 4.3 на сумму 857 401 руб. 20 коп., № 4.4 на сумму 120 794 руб. 40 коп., № 4.5 на сумму 46 389 руб. 60 коп., № 4.6 на сумму 146 928 руб. 00 коп.; от 30.06.2020 № 5.1 на сумму 238 314 руб. 00 коп., № 5.2 на сумму 84 121 руб. 20 коп., № 5.3 на сумму 135 234 руб. 00 коп., № 5.4 на сумму 30 426 руб. 00 коп., № 5.5 на сумму 388 184 руб. 40 коп., № 5.6 на сумму 36 454 руб. 80 коп., № 5.7 на сумму 71 833 руб. 20 коп., № 5.8 на сумму 565 792 руб. 80 коп., № 5.9 на сумму 208 806 руб. 00 коп., № 5.10 на сумму 623 637 руб. 60 коп.; от 31.07.2020 № 6.1 на сумму 152 961 руб. 60 коп., № 6.2 на сумму 246 553 руб. 20 коп., № 6.3 на сумму 492 819 руб. 60 коп., № 6.4 на сумму 256 020 руб. 00 коп., № 6.5 на сумму 68 304 руб. 00 коп., № 6.6 на сумму 566 755 руб. 20 коп., № 6.7 на сумму 496 150 руб. 80 коп., № 6.8 на сумму 525 351 руб. 60 коп., № 6.9 на сумму 797 260 руб. 80 коп.; от 31.08.2020 № 7.1 на сумму 1 839 942 руб. 00 коп., № 7.2 на сумму 1 078 293 руб. 60 коп., № 7.3 на сумму 113 014 руб. 00 коп., № 7.4 на сумму 174 194 руб. 40 коп., № 7.5 на сумму 598 350 руб. 00 коп., № 7.6 на сумму 124 206 руб. 00 коп., № 7.7 на сумму 179 470 руб. 80 коп., № 7.8 на сумму 625 826 руб. 40 коп., № 7.9 на сумму 71 013 руб. 20 коп., № 7.10 на сумму 63 472 руб. 80 коп., № 7.11 на сумму 107 611 руб. 20 коп., № 7.12 на сумму 212 678 руб. 40 коп., № 7.13 на сумму 510 655 руб. 20 коп., № 7.14 на сумму 59 196 руб. 00 коп., № 7.15 на сумму 7 077 руб. 96 коп.; от 30.09.2020 № 8.1 на сумму 65 713 руб. 20 коп., № 8.2 на сумму 3 797 026 руб. 80 коп., № 8.3 на сумму 17 340 руб. 00 коп., № 8.4 на сумму 453 552 руб. 00 коп., № 8.5 на сумму 567 968 руб. 40 коп., № 8.6 на сумму 458 193 руб. 60 коп., № 8.7 на сумму 276 874 руб. 80 коп., № 8.8 на сумму 84 751 руб. 20 коп., № 8.9 на сумму 193 848 руб. 00 коп., № 8.10 на сумму 57 960 руб. 80 коп., № 8.11 на сумму 27 238 руб. 80 коп., № 8.12 на сумму 186 259 руб. 20 коп.; от 31.10.2020 № 9.1 на сумму 712 215 руб. 60 коп., № 9.2 на сумму 386 064 руб. 00 коп., № 9.3 на сумму 107 409 руб. 60 коп., № 9.4 на сумму 81 640 руб. 80 коп., № 9.5 на сумму 628 820 руб. 20 коп., № 9.6 на сумму 84 153 руб. 60 коп., № 9.7 на сумму 749 096 руб. 40 коп., № 9.8 на сумму 83 065 руб. 20 коп., № 9.9 на сумму 865 563 руб. 60 коп., № 9.10 на сумму 90 913 руб. 20 коп., № 9.11 на сумму 8 736 руб. 00 коп., № 9.12 на сумму 50 053 руб. 20 коп.; от 10.11.2020 № 10.1 на сумму 2 312 348 руб. 40 коп., № 10.2 на сумму 141 630 руб. 00 коп., № 10.3 на сумму 281 805 руб. 60 коп., № 10.4 на сумму 47 432 руб. 40 коп., № 10.5 на сумму 37 134 руб. 00 коп., № 10.6 на сумму 180 498 руб. 55 коп., № 10.7 на сумму 153 549 руб. 60 коп., № 10.8 на сумму 233 658 руб. 00 коп., № 10.9 на сумму 166 160 руб. 40 коп., № 10.10 на сумму 98 114 руб. 40 коп., № 10.11 на сумму 132 325 руб. 20 коп., № 10.12 на сумму 35 094 руб. 00 коп., № 10.13 на сумму 133 819 руб. 20 коп., № 10.14 на сумму 5 995 руб. 20 коп., № 10.15 на сумму 114 342 руб. 00 коп., № 10.16 на сумму 318 267 руб. 60 коп., № 10.17 на сумму 80 904 руб. 00 коп.; от 10.12.2020 № 11.1 на сумму 31 970 руб. 40 коп., № 11.2 на сумму 12 182 руб. 40 коп., № 11.3 на сумму 54 024 руб. 00 коп., № 11.4 на сумму 77 958 руб. 00 коп., № 11.5 на сумму 187 873 руб. 20 коп., № 11.6 на сумму 237 424 руб. 80 коп., № 11.7 на сумму 314 685 руб. 60 коп., № 11.8 на сумму 93 735 руб. 60 коп., № 11.9 на сумму 271 247 руб. 53 коп., № 11.10 на сумму 199 618 руб. 80 коп., № 11.11 на сумму 16 646 руб. 40 коп., № 11.12 на сумму 701 397 руб. 60 коп., № 11.13 на сумму 265 816 руб. 60 коп., № 11.14 на сумму 106 858 руб. 80 коп., № 11.15 на сумму 384 328 руб. 80 коп., № 11.16 на сумму 88 935 руб. 18 коп., № 11.17 на сумму 54 024 руб. 00 коп.; от 18.12.2020 № 12.1 на сумму 87 730 руб. 80 коп., № 12.2 на сумму 474 968 руб. 40 коп., № 12.3 на сумму 375 947 руб. 52 коп., № 12.4 на сумму 148 791 руб. 36 коп., № 12.5 на сумму 47 883 руб. 60 коп., № 12.6 на сумму 1 947 487 руб. 20 коп., № 12.7 на сумму 69 984 руб. 00 коп., № 12.8 на сумму 799 486 руб. 80 коп., № 12.9 на сумму 113 470 руб. 80 коп. и справки о стоимости выполненных работ: от 14.02.2020 № 1 на сумму 4 854 549 руб. 60 коп., от 31.03.2020 № 2 на сумму 2 485 733 руб. 32 коп. 49 246 460 руб. 72 коп., от 30.04.2020 № 3 на сумму 6 224 526 руб. 00 коп., от 31.05.2020 № 4 на сумму 2 131 678 руб. 00 коп., от 30.06.2020 № 5 на сумму 2 382 804 руб. 00 коп., от 31.07.2020 № 6 на сумму 3 602 176 руб. 80 коп., от 31.08.2020 № 7 на сумму 5 765 001 руб. 96 коп., от 30.09.2020 № 8 на сумму 6 186 726 руб. 80 коп., от 31.10.2020 № 9 на сумму 3 847 731 руб. 40 коп., от 10.11.2020 № 10 на сумму 4 473 078 руб. 55 коп., от 10.12.2020 № 11 на сумму 3 044 703 руб. 91 коп., от 18.12.2020 № 12 на сумму 4 065 750 руб. 48 коп. с реестрами объема работ 49 246 460 руб. 72 коп., в связи с чем, общий размер задолженности по вышеуказанному договору составила 49 246 460 руб. 72 коп.

В обоснование исковых требований истец также сослался на письмо ответчика от 20.06.2019 № б/н, которым последний просил оплатить истца денежные средства в размере 11 171 руб. 34 коп. по договору № 0285 от 18.06.2018 за технологическое присоединение (т. 4 л.д. 135); счет выставленный АО «Газпром газораспределение Орел» ответчику на сумму 11 171 руб. 34 коп.

Согласно платежному поручению от 21.06.2019 № 6777 истец перечислил АО «Газпром газораспределение Орел» денежные средства в сумме 11 171 руб. 34 коп., в назначении платежа указано – оплата за получение технических условий на технологическое присоединение за ООО «Строй-Проект-Сервис» по договору от 18.06.2018 № 0285 (т. 4 л.д. 136). В связи с чем, истцом ко взысканию заявлено 11 171 руб. 34 коп. задолженности.

Также в материалы дела представлено письмо ответчика с просьбой оплатить денежные средства в размере 20 003 руб. 18 коп. за ответчика по договору № 4041 от 24.06.2019 с АО «Орелоблэнерго» за осуществление технологического присоединения. Платежным поручением от 01.07.2019 № 7099 на сумму 20 003 руб. 18 коп. истец оплатил АО «Орелоблэнерго» за ООО «Строй-Проект-Сервис» денежные средства, с учетом письма истца от 25.12.2020 № 59 в адрес АО «Орелоблэнерго» об уточнении платежа. В связи с чем, истцом ко взысканию заявлено 20 003 руб. 18 коп. задолженности.

Также в материалы дела представлены запросы временного управляющего и ответы на них истца (т. 7 л.д. 74-104).

В целях досудебного урегулирования спора истец 14.11.2019, 15.11.2019, 24.04.2020 направил в адрес ответчика претензии от 13.11.2019 № 1077, от 20.04.2020 № б/н соответственно, а также нарочно вручил претензионное письмо от 29.01.2021 с просьбой об оплате задолженности, которые были оставлены без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Также в материалы дела представлен акт сверки расчетов, подписанный руководителем истца и руководителем ответчика в лице ФИО110, скрепленный круглыми печатями организаций, в котором по состоянию на 31.12.2020 отражен размер задолженности заявленный истцом ко взысканию с ответчика в рамках настоящего дела.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В силу статей 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Проанализировав правоотношения сторон и условия договоров, арбитражный суд пришел к выводу о том, что между сторонами сложились отношения по договорам подряда и оказания услуг, также на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение, в связи с чем, к правоотношениям сторон применимы положения главы 37 и главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также положения.

В силу прямого указания, содержащегося в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о банкротстве.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Пунктом 2 статьи 5 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

Согласно разъяснения, данным в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» (далее – Постановление № 63), в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона о банкротстве денежные обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли после даты принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения определения об этом.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 2 Постановления № 63, по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

Кроме этого, в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 60) разъяснено, что из положений абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве следует, что если договоры были заключены до даты возбуждения производства по делу о банкротстве, а поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг произошли после этой даты, то требования кредиторов об их оплате независимо от смены процедуры, применяемой в деле о банкротстве, являются текущими.

В абзаце третьем пункта 3 Постановления № 60 разъяснено, что кредиторы по текущим платежам не являются лицами, участвующими в деле о банкротстве, и их требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пункты 2 и 3 статьи 5 Закона о банкротстве).

Судом установлено, что ФИО112 10.03.2017 обратилась в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строй-Проект-Сервис». Определением Арбитражного суда Орловской области 17.03.2017 указанное заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А48-1642/2017.

Определением Арбитражного суда Орловской области от 29.08.2017 (резолютивная часть оглашена 22.08.2017) в отношении ООО «Строй-Проект-Сервис» введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утвержден ФИО2, являющийся членом Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Из чего следует, что правоотношения сторон по завершению строительства спорного многоквартирного жилого дома сложились после принятия арбитражным судом заявления о признании ответчика несостоятельным (банкротом), в связи с чем, заявленные требования относятся к текущим.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статей 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, предусмотренных условиями договора.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).

В силу статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Как следует из материалов дела подрядчик выполнил взятые на себя обязательства по договорам строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86 и от 12.02.2020 № 119-208, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанными сторонами без возражений и замечаний и скрепленными круглыми печатями, актами о сдаче завершенного строительством объекта, доказательств, свидетельствующих о невыполнении истцом работ в материалы дела ответчиком в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представлено.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Как установлено судом и следует из материалов дела, представленными актами от 31.10.2019 № 592, от 21.01.2020, от 15.10.2020 № ОС-00-001336 подтверждается оказание ответчиком услуг в заявленном размере 7 891 001 руб. 32 коп.

Временным управляющим представленные в материалы дела первичные доказательства не опровергнуты, об их фальсификации не заявлено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ст.9 АПК РФ).

Арбитражный суд удовлетворяя требования истца о взыскании 11 171 руб. 34 коп. и 20 003 руб. 18 коп. за технологическое присоединение исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Данная норма определяет два основания возникновения обязательств вследствие неосновательного обогащения: лицо приобретает имущество за счет другого лица, то есть приобретение имущества одним должно повлечь умаление имущества другого, либо лицо сберегает имущество, которое должно было утратить, в связи с тем, что вместо него утратило имущество другое лицо. Таким образом, законом установлено основание для признания полученных средств неосновательным обогащением - их получение или сбережение без законных оснований за счёт другого лица.

Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В предмет доказывания по настоящему делу входят факт пользования денежными средствами, отсутствие законных оснований для такого пользования и размер неосновательного обогащения (сбережения) у ответчика за счет истца.

Представленными в материалы платежными поручениями: от 21.06.2019 № 6777 о перечислении АО «Газпром газораспределение Орел» денежных средств в сумме 11 171 руб. 34 коп. и от 01.07.2019 № 7099 о перечислении АО «Орелоблэнерго» - 20 003 руб. 18 коп. за ООО «Строй-Проект-Сервис» подтверждается перечисление денежных средств истцом за ответчика в целях завершения строительства.

Ответчиком доказательств возврата денежных средств истцу в материалы дела в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представлено.

Согласно положениям ст. 201.15.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в редакции Федерального закона от 18.06.2017, при урегулировании обязательств застройщика применяется возмездная передача его имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств иному застройщику, который будет являться приобретателем (далее в целях настоящего параграфа - приобретатель). В качестве встречного представления приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых помещений. В ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства лицо, имеющее намерение стать приобретателем объекта незавершенного строительства и земельного участка (прав на земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, имеющими требования о передаче жилых помещений (далее - лицо, имеющее намерение стать приобретателем), направляет заявление о таком намерении (далее в настоящей статье - заявление о намерении) в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, арбитражному управляющему и в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - исполнительный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации).

Таким образом, как обоснованно указал ответчик возможность передачи имущества иному застройщик возможна на основании заявления лица, имеющего намерение стать приобретателем объекта незавершённого строительства, в ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, вместе указанная возможность в процедуре наблюдения не предусмотрена.

Кроме того, ст. 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает последствия, которые наступают после завершения процедуры реализации имущества должника, в частности в п. 3 ст. 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В материалы дела доказательств завершения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении ФИО111 в период заключения спорных договоров и дополнительных соглашений не представлено. Кроме того, как пояснил ответчик в судебном заседании полномочия ФИО111 были обусловлены выданной доверенностью, а не участием в органах управления ответчика. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Также представленные истцом в материалы дела первичные доказательства (справки по форме КС-3) и акты выполненных работ (по форме КС-2) сторонами не оспорены, доказательств иной стоимости работ или факта их невыполнения не представлено.

С учетом готовности дома и сдачи его в эксплуатацию, арбитражный суд пришел к выводу о том, что работы подрядчиком завершены, сданы заказчику и при отсутствии возражений при приемке работ выполнены надлежащим образом, в связи с чем, подлежат оплате.

Более того, в случае оспаривания сделки должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ответчика № А48-1642/2017 и установления иных обстоятельств, настоящий судебный акт может быть пересмотрен по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с действующими процессуальными нормами.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не находит оснований для признания заключенных договоров строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86, от 12.02.2020 № 119-208 и договора на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2018 № 49, недействительными, в связи с чем, возражения временного управляющего ответчика признаны судом необоснованными.

Судебные расходы распределены следующим образом.

При обращении в арбитражный суд с исковым заявлением истцом по платежному поручению от 28.01.2020 № ОС00-00742 уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб. 00 коп.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» согласно статье 110 АПК РФ между сторонами судебного разбирательства возникают отношения по распределению судебных расходов, которые регулируются главой 9 АПК РФ.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, государственная пошлина в размере 200 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проект-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 303850, <...>) в пользу Публичного акционерного общества «Орелстрой» (302030, г. Орёл, площадь Мира, 7Г, ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору строительного подряда от 05.06.2018 № 119-86 в сумме 69 893 448 руб. 60 коп., по договору на выполнение функций технического заказчика от 15.08.2019 № 49 в сумме 7 891 001 руб. 32 коп., по договору строительного подряда от 12.02.2020 № 119-208 в сумме 49 246 460 руб. 72 коп., 11 171 руб. 34 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 18.06.2018 № 0285, 20 003 руб. 18 коп. в счет оплаты денежных средств за ответчика по договору технологического присоединения от 24.06.2019 № 4041, а также 200 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.


Судья А.Г. Кудряшова