СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 июля 2023 г. по делу № А41-72283/2022

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

68_14205322

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

г. Москва Дело № А41-72283/22 «11» июля 2023 года

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" к ГКУ МО "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" о внесении изменений в государственный контракт

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по дов. № 01/Д-334 от 02.12.2022 г., ФИО3 по дов. № 01/Д- 336 от 02.12.2022 г.,

от ответчика – ФИО4 по дов. № 23 от 09.01.2023 г.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Внести в государственный контракт от 10.07.2018 г. № Ф.2018.322600 на реконструкцию автомобильной дороги <...> следующие изменения:

1. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.3. Окончание выполнения работ: 66 (Шестьдесят шесть) месяцев с даты начала выполнения работ, в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту)».

1.1. Внести изменение в Приложение № 2 «Календарный график производства работ» к Контракту, увеличив сроки выполнения работ с 54 месяцев до 66 месяцев.

1.2. Внести изменение в Приложение № 22 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к Контракту, увеличив в разделе «1. Сведения об обязательствах сторон» срок окончания исполнения обязательства (указанный в строках 1, 4, 5, 6, 7) с 54 месяцев до 66 месяцев до даты 25.01.2024 г.

2. Пункт 8.14 Контракта изложить в следующей редакции:

«8.14. Заказчик выплачивает аванс Подрядчику на счет, открытый в Министерстве экономики и финансов Московской области на казначейском счете № 3226 в ГУ Банка России по ЦФО для учета операций со средствами организаций, не являющимися участниками бюджетного процесса, в полном объеме или в части, но не более 30% от цены Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, что составляет 2 332 494 729 (два миллиарда триста тридцать два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи семьсот

двадцать девять) руб. 51 коп., в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выставления Подрядчиком счета на выплату аванса.

В случае неосвоения Подрядчиком выплаченного аванса сумма неотработанного аванса подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ и после направления требования заказчиком.

В течение срока, на который произведена выплата указанного аванса, оплата работ, выполненных за соответствующий отчетный период, осуществляется за вычетом части суммы выплаченного аванса, равной 50% стоимости работ, выполненных за этот период».

Взыскать с ГКУ МО "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" в пользу АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья И. В. Быковских