Резолютивная часть решения от 14 августа 2017 г. по делу № А65-19528/2016Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1815/2017-163512(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации № А65-19528/2016 город Казань 15 августа 2017 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р. Абдуллиной, при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Ч.Д. Вахитовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПСО Казань» (ОГРН <***>, ИНН <***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, о взыскании неустойки в размере 52 665 466, 93 рубля, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСО Казань» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (ОГРН 1061655000087, ИНН 1655065586) неустойку в размере 5 000 000 рублей. В остальной части отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСО Казань» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 рублей. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан. Судья Р.Р. Абдуллина Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", г.Казань (подробнее)Ответчики:ООО "ПСО Казань", г.Казань (подробнее)Иные лица:УГИБДД МВД по РТ (подробнее)Судьи дела:Абдуллина Р.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
