Решение от 23 марта 2021 г. по делу № А51-494/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-494/2021
г. Владивосток
23 марта 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 23 марта 2021 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Инженерный квартал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 11.06.2015, адрес: 11.06.2015, адрес: 690001 <...> кабинет 609)

к обществу с ограниченной ответственностью "Армада-Трейд" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 12.09.2012, адрес: 690069, <...>)

о взыскании 5 063 990 рублей 83 копеек,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, доверенность от 15.03.2021, диплом 102507 0065605, паспорт,

от ответчика: извещен, не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инженерный квартал" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Армада-Трейд" (далее - ответчик) о взыскании 4 845 557 рублей 40 копеек основного долга, 149 996 рублей 53 копеек процентов по договорам от 04.02.2020 № ИК-АТ 04/02/20-П, от 10.10.2019 № ИК-АТ 10/10/19-П, от 31.10.2019 № ИК-АТ 31/10/19-П, от 28.11.2019 № ИК-АТ 28/11/19-П, от 03.12.2019 № ИК-АТ 03/12/19-П, от 25.12.2019 № ИК-АТ 25/12/19-П, 20.12.2019 № ИК-АТ 20/12/19.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по делу, не явился, отзыв не представил, иск не оспорил, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ.

Истец заявил об уточнении исковых требований в части процентов, просит взыскать 218 433 рублей 43 копейки процентов, начисленных за период с 06.02.2020 по 17.03.2021, на удовлетворении требований настаивал, указав на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных по договорам работ.

Уточнения судом приняты в порядке статьи 49 АПК РФ.

Заслушав пояснения истца, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

04.02.2020 между ООО «Инженерный квартал» (подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (заказчик) заключен договор № ИК-АТ 04/02/20-П, по условиям которого заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по монтажу фанкойлов зоны HR с прокладкой трасс тепло- и холодоснабжения (работы) на объекте строительства «Перепланировка помещений Гостиничного комплекса с казино (первый этап строительства), расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, бухта Муравьиная, 73» в соответствии с условиями договора (далее - договор).

Согласно пункту 2.1 стоимость подлежащих выполнению работ составляет 198 572 рубля, в том числе НДС 20%, что составляет 33 095 рублей 33 копейки.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - до 28.02.2020.

В силу пункта 5.1 договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

В соответствии с пунктом 5.2 договора, условия предоплаты: заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 115 500 рублей, в том числе НДС 20%, что составляет 19 250 рублей.

Заказчик оплатил работы на общую сумму 115 500 рублей, что подтверждается, платежным поручением № 120 от 12.02.2020.

Работы выполнены на общую сумму 198 572 рубля, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ № 8 от 21.02.2020.

Задолженность по договору от 04.02.2020 № ИК-АТ 04/02/20-П составила 83 072 рубля.

10.10.2019 между ООО «Инженерный квартал» (подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (заказчик) заключен договор № ИК-АТ 10/10/19-П, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по проектированию, поставке и монтажу системы автоматизации освещения залов (работы) в соответствии с условиями договора (далее - договор).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, ориентировочная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:

-Проектные работы: 240 000 рублей, в том числе НДС 20%, что составляет 40 000 рублей согласно Приложению №1.

-Поставка материалов: 21 000 долларов США, в том числе НДС 20%, что составляет 3 500 долларов США (расчет производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты) согласно Приложению №1.

-Монтаж и пусконаладочные работы: 42 000 долларов США, в том числе НДС 20%, что составляет 7 000 долларов США (расчет производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты) согласно Приложению №1.

Во исполнение условий договора, подрядчик выполнил работы на общую сумму 2 886 000 рублей, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ: № 14 от 26.03.2020 на сумму 2 646 000 рублей, № 11 от 25.02.2020 на сумму 240 000 рублей.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - по проектным работам: 30 календарных дней с момента выдачи технического задания; по поставке оборудования и монтажу - 120 календарных дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика.

Согласно пункту 5.1. договора, окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы на общую сумму 1 575 348 рублей, что подтверждается платежным поручением № 691449 от 19.11.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 10/10/19-П от 10.02.2020 составляет 1 310 652 рубля.

31.10.2019 между ООО «Инженерный квартал» (подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (заказчик) заключен договор № ИК-АТ 31/10/19-П, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению демонтажно-монтажных работ систем вентиляции в помещениях на цокольном этаже гостиничного комплекса в соответствия с условиями договора (далее - договор).

В соответствии с пункта 2.1. договора, общая стоимость работ составила 7 033 274 рубля.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - до 28.01.2020.

Подрядчик выполнил работы стоимостью 7 033 274 рубля, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ № ЦБ-4 от 29.01.2020.

Согласно пункту 5.1. договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы в сумме 4 936 124 рублей 60 копеек, что подтверждается платежным поручением № 691415 от 11.11.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 31/10/19-П от 31.10.2019 составляет 2 097 149 рублей 40 копеек.

03.12.2019 между ООО «Инженерный квартал» (далее - подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (далее - заказчик) заключен договор № ИК-АТ 03/12/19-П, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу фанкойлов с прокладками трасс тепло- и холодоснабжения (далее -работы) в соответствия с условиями договора (далее - ДОГОВОР).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, общая стоимость работ составила 1 760 910 рублей.

Во исполнение условий договора, подрядчик выполнил работы на сумму 1 760 910 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 10 от 21.02.2020.

Согласно пункту 5.1. договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы в сумме 1 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 691572 от 05.12.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 03/12/19-П от 03.12.2019 составила 260 910 рублей.

28.11.2019 между ООО «Инженерный квартал» (далее - подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (далее - заказчик) заключен договор № ИК-АТ 28/11/19-П по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажных работ системы канализации, систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения (далее - работы) объекта в соответствия с условиями договора (далее - договор).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, стоимость подлежащих выполнению работ составляет 518 928 рублей.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - до 28.02.2020.

Подрядчик выполнил работы на сумму 518 928 рублей, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ № 9 от 21.02.2020.

Согласно пункту 5.1. договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы в сумме 387 060 рублей, что подтверждается платежным поручением № 691572 от 05.12.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 28/11/19-П от 28.11.2019 составляет 131 868 рублей.

25.12.2019 между ООО «Инженерный квартал» (далее - подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (далее - заказчик) заключен договор № ИК-АТ 25/12/19-П по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу систем автоматизации освещения и фанкойлов помещения «Ресторан» (далее - работы) на объекте в соответствия с условиями договора (далее - договор).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, стоимость подлежащих выполнению работ составляет 1 810 800 рублей.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - до 28.02.2020.

Подрядчик выполнил работы по договору стоимостью 1 810 800 рублей, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ № 15 от 26.03.2020.

Согласно пункту 5.1. договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы в сумме 1 240 800 рублей, что подтверждается платежным поручением № 691840 от 30.12.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 25/12/19-П от 25.12.2019 составляет 570 000 рублей.

20.12.2019 между ООО «Инженерный квартал» (далее - подрядчик) и ООО «Армада-Трейд» (далее - заказчик) заключен договор № ИК-АТ 20/12/19 по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по поставке и монтажу инженерных сетей согласно проекту 06-09-2019-1-ОВ2 (далее - работы) на объекте в соответствия с условиями договора (далее - договор).

В соответствии с пунктом 2.1. договора, стоимость подлежащих выполнению работ составляет 2 760 094 рубля.

Разделом 3 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало производства работ в течение 3 дней с момента подписания договора и перечисления аванса на расчетный счет подрядчика; окончание работ - до 28.02.2020.

Подрядчик выполнил работы стоимостью 2 760 094 рубля, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ № 13 от 26.03.2020.

Согласно пункту 5.1. договора окончательный расчет по договору заказчиком производится за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о приемке работ, выполненных по договору.

Заказчик оплатил работы в сумме 2 368 188 рублей, что подтверждается платежным поручением № 691727 от 23.12.2019.

Таким образом, задолженность по договору № ИК-АТ 20/12/19 от 20.12.2019 составляет 391 906 рублей.

01.10.2020 подрядчик направил в адрес заказчика претензию с требованием об оплате задолженности на общую сумму 4 845 557 рублей 40 копеек в течение 5 банковских дней со дня получения претензии. Согласно отчету, об отслеживании почтовых отправлений (69010552001557), указанная претензия была возвращена отправителю после неудачной попытки вручения ответчику 02.11.2020.

В связи с неоплатой ответчиком стоимости выполненных работ по договору, истец, начислив проценты, обратился с настоящим иском в суд.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Между сторонами сложились правоотношения по договору на выполнение подрядных работ, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствие со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Факт выполнения подрядных работ подтвержден материалами дела, документально обоснованных возражений относительно качества выполненных работ ответчик не заявил, требования не оспорил.

Поскольку материалами дела подтверждается факт наличия задолженности ответчика перед истцом в размере 4 845 557 рублей 40 копеек, исковые требования о взыскании основного долга признаются судом обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 218 433 рублей 43 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ, начисленных за период с 06.02.2020 по 17.03.2021.

Статьей 395 ГК РФ установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Расчет процентов судом проверен, признан арифметически верным, в связи с чем, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 218 433 рубля 43 копейки удовлетворяется судом.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Армада-Трейд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инженерный квартал" 4 845 557 рублей 40 копеек основного долга и 218 433 рубля 43 копейки процентов, а также 47 978 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Армада-Трейд" в доход федерального бюджета 342 рубля государственной пошлины по иску.

Исполнительный лист выдается только по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Плеханова Н.А.