Резолютивная часть решения от 24 января 2024 г. по делу № А70-21251/2023Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 21/2024-12162(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-21251/2023 г. Тюмень 24 января 2024 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии - Сибирь» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии - Сибирь» в пользу государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» неустойку в размере 361 151 руб. 73 коп. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии - Сибирь» в доход федерального бюджета 10 223 руб. государственной пошлины. Выдать исполнительные листы. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Шанаурина Ю.В. Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Промышленные Технологии - Сибирь" (подробнее)Судьи дела:Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
