Решение от 24 мая 2021 г. по делу № А27-3689/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 45-10-82

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А27-3689/2021
город Кемерово
24 мая 2021 года
Резолютивная часть решения оглашена 17 мая 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 мая 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лобойко О.В., при ведении протокола судебного заседания использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации, г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕСК-Инвест», г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 428 701 руб. 13 коп. долга, 16 507 руб. 97 коп. неустойки, обязании передать документацию,

с участием:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 23.08.2018, паспорт, диплом,

от ответчика – не явились, извещены,

у с т а н о в и л:

Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации, г. Кемерово (далее - АО «Кузбассэнерго», истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕСК-Инвест» (далее – ООО «ЕСК-Инвест», ответчик) о взыскании 428 701 руб. 13 коп. долга, 16 507 руб. 97 коп. неустойки по договору о подключении к системам теплоснабжения от 31.08.2016.

Определением Арбитражного суда от 10.03.2021 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 07.04.2021 в котором суд закончил подготовку дела к судебному разбирательству, судебное заседание назначено на 28.04.2021, которое было отложено на 17.05.2021.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания в судебное заседание отзыв, возражения на иск не представил, явку представителя не обеспечил, возражений против рассмотрения дела в судебном заседании не заявил.

Определения суда о принятии искового заявления к производству направлялось ответчику по юридическому и почтовому адресу. Информация о рассматриваемом деле также размещена на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети Интернет в «Картотеке арбитражных дел».

Направленная судом корреспонденция ответчиком не получена и возвращена по истечении сроков хранения.

В силу пункта 3 статьи 54, статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также разъяснений, изложенных в пунктах 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель – адресат несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, в том числе судебных извещений, доставленных по адресу регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

Учитывая изложенное, риск неполучения судебной корреспонденции лежит на ответчике.

Суд признает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания на основании пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд считает возможным рассмотреть спор в судебном заседании в отсутствие представителя ответчика.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между АО «Кузбассэнерго» (исполнитель) и ООО «ЕСК-Инвест» (заявитель) заключен договор о подключении к системам теплоснабжения от 31.08.2016 № КТСК-16/207 (в редакции дополнительных соглашений).

В соответствии с п. 4.1. Договора плата за подключение объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома с учетом ранее плаченой суммы составляет 1069805 руб. 93 коп с (НДС). Стороны пунктом 4.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 17.04.2020) согласовали следующий порядок оплаты:

- в качестве оплаты Заявитель передает Исполнителю принадлежащие на праве собственности имущество: сооружение трубопроводного транспорта, тепловые сети, протяженностью 23 м., расположенное в пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 42:24:0101002:21610 и 42:24:0101002:24806, по адресу: РФ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, <...>.

Стоимость передаваемого Имущества составляет 641 104,80 руб. (в том числе НДС); имущество должно быть передано Заявителю в срок до 30.06.2020.

- оставшаяся доля платы за подключение определяется как разница между платой за подключение и стоимостью Имущества и составляет 428 701,13 руб. (в том числе НДС); оплачивается в течение 5 дней с даты подписания Акта приема-передачи имущества.

Обязательства Исполнителя по подключению объекта капитального строительства в соответствии с условиями Договора исполнены в полном объеме, что подтверждается Актом о подключении объекта к системе теплоснабжения от 25.03.2020 (л.д. 42).

17.04.2020 имущество стоимостью 641 104,80 руб. и принадлежащее Заявителю на праве собственности (сооружение трубопроводного транспорта) передано Исполнителю, о чем составлен соответствующий Акт приема-передачи имущества (л.д. 45).

При этом обязательство Заявителя по внесению оставшейся доли платы в сумме 428701,13 руб. осталось не исполненным, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Во исполнение указанной норма Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологического присоединения) к системам теплоснабжения (далее Правила № 787), которыми урегулирован порядок технологического присоединения, в том числе объектов капитального строительства к системам теплоснабжения; порядок заключения договора.

Согласно ст. 14 Закона о теплоснабжении и п. 31 Правил № 787 договор о подключении должен содержать такие существенные условия как размер платы за подключение, порядок и сроки ее внесения заявителем.

В силу положений ст. 8 Закона о теплоснабжении плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения является регулируемым тарифом.

На период с 22.12.2016 по 31.12.2018 плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/час. и не превышает 1,5 Гкал/час., в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2016г. г. № 719 составляла 4 509 420,00 руб. (без НДС) за 1 Гкал/час.

Согласно п. 39 Правил № 787 заявитель обязан внести плату за подключение в размере и в сроки, установленные договором.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом, не допускаются.

Оставшаяся доля платы за подключение составила 428 701 руб. 13 коп.

Доказательства уплаты долга в материалы дела не представлены. Размер задолженности в сумме 428 701 руб. 13 коп. ответчиком не оспорен.

Исковые требования в сумме 428 701 руб. 13 коп. признаны судом обоснованными, подлежащими удовлетворению.

В связи с нарушением сроков исполнения денежных обязательств истцом начислена неустойка в соответствии с п. 5.2 договора за период с 27.04.2020 по 28.02.2021 из расчета 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости подключения по настоящему Договору.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Кодекса).

Исходя из содержания пункта 5.2. договора о подключении к системам теплоснабжения от 31.08.2016 № КТСК-16/207, в случае нарушения предусмотренных Договором сроков оплаты, а также других обязательств, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости подключения по настоящему Договору, за исключением случаев, когда просрочка оплаты вызвана обстоятельствами, за которые заявитель не отвечает, в том числе действиями/бездействием исполнителя, обстоятельствами непреодолимой силы, в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд признает его обоснованным, соответствующим материалам дела. Каких-либо доказательств или доводов, опровергающих представленный истцом расчет неустойки, со стороны ответчика представлено не было.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункту 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Убедительных доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, в силу положений статьи 401 ГК РФ являющихся основанием для освобождения ответчика от уплаты неустойки за период с 27.04.2020 по 28.02.2021, в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 16 507 руб. 97 коп., начисленной за период с 27.04.2020 по 28.02.2021.

Требование об обязании ответчика исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 9.7.1.2, 9.7.1.3 договора о подключении к системам теплоснабжения № КТСК-16/207 от 31.08.2016 в редакции дополнительного соглашения от 31.07.2019, а именно: передать Кузбасскому акционерному обществу энергетики и электрификации счет-фактуру на переданное по акту приема-передачи от 17.04.2020 имущество, а также исполнительную документацию на имущество, указанную в приложении № 6 к договору о подключении к системам теплоснабжения № КТСК-16/207 от 31.08.2016, также подлежат удовлетворению на основании статей 309, 310 ГК РФ.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕСК-Инвест» в пользу Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации 428 701 руб. 13 коп. долга по договору о подключении к системам теплоснабжения № КТСК-16/207 от 31.08.2016, 16 507 руб. 97 коп. неустойки за период с 27.04.2020 по 28.02.2021, а также 17904 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ЕСК-Инвест» исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 9.7.1.2, 9.7.1.3 договора о подключении к системам теплоснабжения № КТСК-16/207 от 31.08.2016 в редакции дополнительного соглашения от 31.07.2019, а именно: передать Кузбасскому акционерному обществу энергетики и электрификации счет-фактуру на переданное по акту приема-передачи от 17.04.2020 имущество, а также исполнительную документацию на имущество, указанную в приложении № 6 к договору о подключении к системам теплоснабжения № КТСК-16/207 от 31.08.2016.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.


Судья О.В. Лобойко