СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 февраля 2019 г. по делу № А33-23486/2018

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1476/2019-42186(3)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

25 февраля 2019 года

по делу А33-23486/2018 Красноярск

18 февраля 2019 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 208» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КрасРемонтСтрой» 1 059 221,21 руб., в т.ч. 950 643,75 руб. задолженности по договору изготовления и мон- тажа № 24/10/17-Л от 24.10.2017, 86 564,46 руб. неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ, 22 013 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КрасРемонтСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 208» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 24.10.2017 № 24/10/17-Л в размере 49 202,24 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

В результате произведенного зачета встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 208» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КрасРемонтСтрой» 1 010 018,97 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КрасРемонтСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 691 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 208» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 102 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжало- вано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Е.Р. Смольникова