Резолютивная часть определения от 10 февраля 2026 г. АС Амурской области

Арбитражный суд Амурской области


675023, <...>


тел. <***>, факс <***>

http://www.amuras.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Резолютивная часть

Дело № А04-4912/2025
г. Благовещенск
11 февраля 2026 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны,


при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Пивашевой Е.Ю.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «МАЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 11 659 681,87 руб., об исполнении обязательств

встречное исковое заявление акционерного общества «МАЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 7 614 988,60 руб.,


третьи лица: муниципальное образование город Благовещенск в лице администрации г. Благовещенска (ОГРН <***>, ИНН <***>), министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Руководствуясь статьями 49, 110, 140-142, ч.2 ст.150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и акционерным обществом «МАЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» лице главного управляющего директора-руководителя обособленного структурного подразделения в Амурской области ФИО1 действующего на основании доверенности № 03 от 26.01.2026, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» или ООО «АКС», с одной стороны, и

Акционерное общество «МАЙ ПРОЕКТ», в лице генерального директор ФИО2, действующего на основании устава, именуемое дальнейшем «Сторона 2» или АО «МАЙ ПРОЕКТ» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение по делу № А04- 4912/2025, по


исковому заявлению ООО «АКС» о взыскании с АО «МАЙ ПРОЕКТ» по договору подряда № 01-/-19224 от 16.04.2021:

- неустойки за просрочку выполнения первого этапа работ в размере 1 231 711,2 руб. за период с 24.06.2021 по 10.12.2021;

- неустойки за просрочку прохождения государственной экологической экспертиз в размере 207 000 руб. за период с 01.06.2023 г. по 29.12.2023 года;

- неустойки за просрочку прохождения государственной экспертизы проект» сметной документации в размере 678 740,04 руб. за период с 08.06.2023 г. по 04.09.2025 г.;

- неустойки за просрочку выполнения четвертого этапа работ в размере

9 542 230,6 руб. за период с 01.09.2023 г. по 15.09.2025 г.;


- обязании ответчика в течение 10 календарных дней с момента вступления законную силу решения суда разработать и передать ООО «АКС» по акту приема-переда1; рабочую документацию;

- установлении судебной неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта в отношении требований по разработке и передаче ООО «АКС» рабочей документации;

- взыскании с ответчика расходов по уплате государственной пошлины,


А также по встречному исковому заявлению АО «МАЙ ПРОЕКТ» к ООО «АКС» зачете по договору подряда № 01-/-19224 от 16.04.2021 суммы требований в размер

9 193 388,00 рублей и взыскании с ООО «АКС» задолженности в размере 7 614 988,6 рублей,

Руководствуясь ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, договорились о нижеследующем:

1. АО «МАЙ ПРОЕКТ»:


1.1. Признает исковые требования о взыскании неустойки по договору подряда 01-/-19224 от 16.04.2021 в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

1.2. Обязуется передать ООО «АКС» рабочую документацию по договору подряда:

№ 01-/-19224 от 16.04.2021 по акту приема-передачи в срок, не позднее 31.03.2026 года.


1.3. Отказывается от исковых требований, предъявленных к ООО «АКС» во встречном исковом заявлении, в сумме 10 586 040,00 рублей основного долга и

4 204 776 рублей 63 копейки неустойки.

2. ООО «АКС»:


2.1. Признает исковые требования на сумму 2 017 560,00 рублей, в том числе остаток основного долга в размере 637 560,00 рублей по акту № 3 от 19.12.2022 г. и основной долг в размере 1 380 000,00 рублей по акту № 4 от 29.12.2023 г.

2.2. Отказывается от остальной части исковых требований о взыскании неустойки по договору подряда № 01-/-19224 от 16.04.2021;

2.3. Отказывается от требований об установлении судебной неустойки в размере

5 000,00 рублей за каждый день неисполнения судебного акта в отношении требований о разработке и передаче ООО «АКС» рабочей документации.

3. Стороны договорились, что неустойка в размере 5 000 000,00 рублей, признанная АО «МАЙ ПРОЕКТ» по настоящему делу:

3.1. будет зачтена ООО «АКС» в счет погашения основного долга ООО «АКС размере 2 017 560,00 рублей, указанного в п. 2.1 настоящего мирового соглашения,

3.2. оставшаяся сумма в размере 2 982 440,00 рублей будет удержана ООО «АКС» при окончательном расчете по договору подряда № 01-/-19224 от 16.04.2021.

3.3. Стороны договорились, что в срок не позднее 31.03.2026 г. внесут исправления в акт № 3 от 19.12.2022 г. к Договору № 01-/-19224 от 16.04.2021 в части корректировки стоимости выполненных АО "МАЙ ПРОЕКТ" работ, а именно: снижения с

23 223 60,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать три тысячи шестьсот) рублей

00 копеек с учетом НДС 20% до 12 637 560 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.


4. Расходы по оплате государственной пошлины, понесенные каждой из сторон подаче искового заявления и встречного искового заявления в размере 30%, стороны друг другу не возмещают, а оставшаяся часть в размере 70% возвращается Сторонам основании положений Налогового кодекса РФ.

5. Иные расходы, в том числе по оплате услуг представителей Сторон, а также расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

7. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом ходатайству Истца или Ответчика.

8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и противоречит закону.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

10. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 - 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу.

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.».

Производство по делу прекратить.


Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину 265 480,60 руб., уплаченную по платежному поручению № 172090 от 17.06.2025.

Возвратить акционерному обществу «МАЙ ПРОЕКТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину 275 158,80 руб., уплаченную по платежному поручению № 3268 от 30.10.2025.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья С.А.Наринская