Резолютивная часть решения от 8 июля 2018 г. по делу № А56-28452/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения


09 июля 2018 года                                                                Дело № А56-28452/2018



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,


рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 911» (188268, п. Мшинская, Ленинградская обл. Лужский район, ул. Ленинградское шоссе, д. 49, ОГРН:  <***>);

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ СПБ» (198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69,  БЦ «Цитадель», офис 407, ОГРН:  <***>)

о взыскании по договору субподряда от 22.08.2017 № 22/08/17: 126 000 руб. неотработанного аванса, 61 320 руб. пеней по состоянию на 27.11.2017 за нарушение срока выполнения работ (подпункт 2 пункта 10.2 договора), 100 000 руб. за не представление разрешительных документов и не назначении ответственных представителей (подпункт 10 пункта 10.2 договора), 21 000 руб. штрафной неустойки за расторжение договора по инициативе подрядчика (подпункт 7 пункта 10.2 договора), 22 428 руб. процентов по состоянию на 01.03.2018 за пользование коммерческим кредитом на сумму аванса (пункт 14.8 договора), 6 269,87 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 01.03.2018, а также 9740 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Поскольку истец не представил документы, подтверждающие соблюдение претензионного порядка урегулирования спора в части требований о взыскании 100 000 руб. (подпункт 10 пункта 10.2 договора) и 21 000 руб. (подпункт 7 пункта 10.2 договора), в указанной части требования надлежит оставить без рассмотрения.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ СПБ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 911» 126 000 руб. неотработанного аванса, 61 320 руб. пеней, 22 428 руб. процентов за пользование коммерческим кредитом, 6 269,87 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 6243 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Требования о взыскании 100 000 руб. за не представление разрешительных документов и не назначении ответственных представителей (подпункт 10 пункта 10.2 договора от 22.08.2017 № 22/08/17), 21 000 руб. штрафной неустойки за расторжение договора по инициативе подрядчика (подпункт 7 пункта 10.2 договора от 22.08.2017 № 22/08/17) оставить без рассмотрения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 911» из федерального бюджета 3497 руб. государственной пошлины, уплаченной по чеку-ордеру от 02.04.2018.

Справка на возврат государственной пошлины из федерального бюджета будет выдана после представления обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 911» в суд оригинала чека-ордера от 02.04.2018.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.



Судья                                                                            Косенко Т.А.