Решение от 14 января 2021 г. по делу № А52-3360/2020Арбитражный суд Псковской области (АС Псковской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1.21/2021-773(2) Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А52-3360/2020 город Псков 14 января 2021 года Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Стренцель И.Ю. рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (ОГРН 1126027003805, ИНН 6027143462, адрес: 180002, Псковская обл., г.Псков, ул.Госпитальная, д.7А) к закрытому акционерному обществу строительно-промышленная компания «Псковагропромдорстрой» (ОГРН 1026000972733, ИНН 6027008230, адрес: 180004, Псковская обл., г.Псков, ул.Железнодорожная, д.52) о взыскании 7676 руб. 47 коп. неустойки, рассчитанной за период с 29.11.2019 по 13.10.2020 за нарушение сроков оплаты выполненных работ в рамках договора № 15/10/19- РО-ф от 15.10.2019 Руководствуясь статьями 168-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с закрытого акционерного общества строительно-промышленная компания «Псковагропромдорстрой» в пользу Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» 7676 руб. 47 коп. неустойки, рассчитанной за период с 29.11.2019 по 13.10.2020 за нарушение сроков оплаты выполненных работ в рамках договора № 15/10/19-РО-ф от 15.10.2019, а также 2000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Возвратить Государственному бюджетному учреждению Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» из федерального бюджета 1888 руб. 00 коп. государственной пошлины. Решение подлежит немедленному исполнению. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области в течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме. Судья Э л е к т р о н н а я п о д п и с ь д е й с т в и т е л ь н а . И.Ю.Стренцель Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департаментаДата 17.06.2020 11:13:54 Кому выдана ФИО1 Суд:АС Псковской области (подробнее)Истцы:Государственное бюджетное учреждение Псковской области "Управление автомобильных дорог Псковской области" (подробнее)Ответчики:ЗАО "Строительно-промышленная компания "Псковагропромдорстрой" (подробнее)Судьи дела:Стренцель И.Ю. (судья) (подробнее) |
