Резолютивная часть решения от 1 сентября 2025 г. по делу № А40-122778/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-122778/25-12-934
г. Москва
02 сентября 2025 года
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «Наследие» (ИНН <***>)

к ответчику: ИП ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании неотработанного аванса по договору № 17-09/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 17.09.2024 г. в размере 16.116.127,35 рублей, неустойки в размере 1.961.138,31 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 348.100,62 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического возврата авансового платежа, неотработанного аванса по договору № 25-06/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 25.06.2024 г. в размере 1.650.861,42 рублей, неустойки в размере 2.918.658,26 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 27.544,51 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического возврата авансового платежа, неустойки по договору № 17-06/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 17.06.2024 г. в размере 1.212.600,96 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Наследие» (ИНН <***>) сумму неотработанного аванса по договору субподряда № 17-09/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 17.09.2024 г. в размере 16.116.127 (шестнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч сто двадцать семь) руб. 35 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 1.961.138 (один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать восемь) руб. 31 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.03.2025г. по 17.04.2025г. в размере 348.100 (триста сорок восемь тысяч сто) руб. 62 коп. и продолжить начисление процентов до фактического возврата ответчиком истцу денежной суммы в размере

16.116.127,35 руб., сумма неотработанного аванса по договору субподряда № 25-06/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 25.06.2024г. в размере 1.650.861 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 42 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 500.000 (пятьсот тысяч) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.03.2025г. по 17.04.2025г. в размере 27.544 (двадцать семь тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 51 коп. и продолжить начисление процентов до фактического возврата ответчиком истцу денежной суммы в размере 1.650.861,42 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору субподряда № 17-06/2024-Н-ИП ФИО1 (ЦИРК, ВОЛГОГРАД) от 17.06.2024г. в размере 1.212.600 (один миллион двести двенадцать тысяч шестьсот) руб. 96 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 443.164 (четыреста сорок три тысячи сто шестьдесят четыре) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов