Резолютивная часть решения от 6 июля 2017 г. по делу № А57-7563/2017

38/2017-119181(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-7563/2017
город Саратов
07 июля 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов», г.Саратов (ИНН <***>; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис», г.Саратов (ИНН <***>; ОГРН <***>), г.Саратов, третье лицо – муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовводоканал», г. Саратов, о взыскании неустойки 56700470,42 руб.,

При участии в заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 10-01-09-24/08 от 09.01.2017 г.;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 27.09.2016 г.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис» в пользу Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» пени за просрочку ввода объекта в эксплуатацию в общем размере 26068232 руб. 34 коп. и за просрочку передачи объекта долевого строительства в общем размере 29201846 руб. 40 коп., начисленные в соответствии с п. 8.21 муниципальных контрактов № 0160300057315001624-0431160-02, №

0160300057315001735-0431160-02, № 0160300057315001736-0431160-02, № 0160300057315001737-0431160-02, № 0160300057315001738-0431160-02, № 0160300057315001739-0431160-02, № 0160300057315001740-0431160-02, № 0160300057315001741-0431160-02, № 0160300057315001742-0431160-02, № 0160300057315001743-0431160-02, № 0160300057315001744-0431160-02, № 0160300057315001745-0431160-02, № 0160300057315001746-0431160-02, № 0160300057315001747-0431160-02, № 0160300057315001748-0431160-02, № 0160300057315001749-0431160-02, № 0160300057315001750-0431160-02, № 0160300057315001751-0431160-02, № 0160300057315001752-0431160-02, № 0160300057315001753-0431160-02, № 0160300057315001754-0431160-02, № 0160300057315001755-0431160-02, № 0160300057315001756-0431160-02, № 0160300057315001757-0431160-02, № 0160300057315001758-0431160-02, № 0160300057315001759-0431160-02, № 0160300057315001760-0431160-02, № 0160300057315001761-0431160-02, № 0160300057315001762-0431160-02, № 0160300057315001763-0431160-02, № 0160300057315001764-0431160-02, № 0160300057315001765-0431160-02, № 0160300057315001766-0431160-02 от 21.12.2015 г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200000 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова