Резолютивная часть решения от 13 сентября 2017 г. по делу № А41-48046/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



84_6247701

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-48046/17
13 сентября 2017 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи М.В.Зинуровой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СПЕЦКРОВ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании авансового платежа в размере 400 000,00 руб., неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 150114/п от 22.01.2014 (на основании п.7.2. договора) в размере 172 800,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с даты 06.06.2017 по дату фактического возврата Истцу суммы предварительной оплаты, рассчитываемые по формуле: 400 000,00 руб. (сумма аванса)* ключевая ставка Банка России/366 (или 365) * количество дней с 06.06.2017 г. по дату фактического возврата Истцу суммы аванса, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 432,00 руб.,

при участии в судебном заседании- согласно протоколу.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "СПЕЦКРОВ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) авансовый платеж в размере 400 000,00 руб., неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № 150114/п от 22.01.2014 (на основании п.7.2. договора) в размере 172 800,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с даты 06.06.2017 по

дату фактического возврата истцу суммы предварительной оплаты, рассчитываемые по формуле: 400 000,00 руб. (сумма аванса)* ключевая ставка Банка России/366 (или 365) * количество дней с 06.06.2017 г. по дату фактического возврата истцу суммы аванса, расходы по оплате



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ООО "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Спецкров" (подробнее)

Судьи дела:

Зинурова М.В. (судья) (подробнее)