Резолютивная часть решения от 13 февраля 2023 г. по делу № А40-229670/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 3_34789019 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40- 229670/2022-3-1713 г. Москва 13 февраля 2023 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРИЦЫНО" (115569, ГОРОД МОСКВА, ДОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1027739504792, Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002, ИНН: 7737012762) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" (111394, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, ПЕРОВСКАЯ УЛ., Д. 61/2, СТР. 1, ПОМЕЩ. V, КОМ. 30, ОГРН: 1177746822846, Дата присвоения ОГРН: 28.07.2017, ИНН: 7720389619) о взыскании штрафной неустойки по договору от 14.04.2022 г. в размере 1 000 руб., При участии: От истца: Епихина В.А. дов. от 09.01.2023г., диплом От ответчика: не явился, извещен, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" (111394, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, ПЕРОВСКАЯ УЛ., Д. 61/2, СТР. 1, ПОМЕЩ. V, КОМ. 30, ОГРН: 1177746822846, Дата присвоения ОГРН: 28.07.2017, ИНН: 7720389619) в пользу Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРИЦЫНО" (115569, ГОРОД МОСКВА, ДОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1027739504792, Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002, ИНН: 7737012762) неустойку в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" (111394, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, ПЕРОВСКАЯ УЛ., Д. 61/2, СТР. 1, ПОМЕЩ. V, КОМ. 30, ОГРН: 1177746822846, Дата присвоения ОГРН: 28.07.2017, ИНН: 7720389619) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2 000 (Две тысячи) руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А. А. Федоточкин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРИЦЫНО" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания Гарант" (подробнее)Судьи дела:Федоточкин А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
