Резолютивная часть решения от 5 февраля 2024 г. по делу № А40-245375/2023

3_38520903


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 245375/23-3-1907
г. Москва
05 февраля 2024 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" 107078, ГОРОД МОСКВА, ХОРОМНЫЙ ТУПИК, 4, СТР.1, ОГРН: 5117746071097, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2011, ИНН: 7701944514, КПП: 770101001 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДИЗАЙН СИТИ" 125424, ГОРОД МОСКВА, СХОДНЕНСКИЙ ТУПИК, ДОМ 16, ЭТ 2 П I К 25 ОФ 75, ОГРН: 1037700111767, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2003, ИНН: 7714244439, КПП: 773301001 о взыскании 93 673 235, 11 руб.

В судебное заседание явились: От истца: Мирончикова Е.В. дов. от 27.12.2023г., диплом, От ответчика: не явился, извещен,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДИЗАЙН СИТИ" 125424, ГОРОД МОСКВА, СХОДНЕНСКИЙ ТУПИК, ДОМ 16, ЭТ 2 П I К 25 ОФ 75, ОГРН: 1037700111767, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2003, ИНН: 7714244439, КПП: 773301001 в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" 107078, ГОРОД МОСКВА, ХОРОМНЫЙ ТУПИК, 4, СТР.1, ОГРН: 5117746071097, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2011, ИНН: 7701944514, КПП: 770101001 неотработанный аванс в размере 84 902 947 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот две тысячи девятьсот сорок семь) руб. 41 коп., штраф за нарушение сроков устранения нарушений в размере 100 000 (Сто тысяч) руб., штрафы за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53

Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ в размере 2 815 254 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 38 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.04.2023 г. по 16.10.2023 г. в размере 4 255 033 (Четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч тридцать три) руб. 32 коп. с последующим начислением процентов по день фактической оплаты суммы неотработанного аванса исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.А. Федоточкин