Решение от 21 февраля 2022 г. по делу № А32-5613/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru

http://krasnodar.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А32-5613/2021

г. Краснодар «21» февраля 2022 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Корейво Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 (доверенность от 29 декабря 2021 года),

от ответчика – ФИО3 (доверенность от 26 января 2022 года),

рассмотрев в судебном заседании с объявлением 17 февраля 2022 года резолютивной части судебного решения исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" г. Краснодар (ИНН <***> ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Главная Инвестиционная Компания" г. Краснодар (ИНН <***> ОГРН <***>) о взыскании 1640149 рублей 8 копеек – неустойки по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №107-П и № 108-П от 24 мая 2016 года,

установил:

истец с учетом уменьшения исковых требований просит взыскать с ответчика 4481 рубль 28 копеек – неустойки за период с 10 января 2020 года по 30 ноября 2020 года, а также отнести на ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Уменьшение размера исковых требований принято судом к производству в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец поддержал уточненные исковые требования.

Ответчик возражал против удовлетворения требований

Изучив материалы дела, суд находит, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства) ответчиком (заказчик) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № №107-П от 24 мая 2016 года, (далее - договор), по условиям которого организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта согласно приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия (п. 1 договора).

Согласно п. 3 договора подключаемый объект - 5-этажный многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Сахалинская № 15, литер 5, 6.

В соответствии с п. 14 договора заказчик обязан внести плату в размере 2 331 920 руб. 00 коп. на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

- 349 788 руб. 00 коп. (8,49 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 53 357 руб. 49 коп. (15% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с датызаключения настоящего договора;

- 1 165 960 руб. 00 коп. (28,30 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 177 858 руб. 31 коп. (50% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- 816 172 руб. 00 коп. (19,81 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 124 500 руб. 81 коп. (35% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта кцентрализованной системе водоотведения по форме согласно приложению № 5, но не позднее выполнения условий отведения (приема) сточных вод (п. 13, п. 14 договора № 107-П от 24.05.2016).

20 декабря 2019 года сторонами подписан акт о подключении (технологическом присоединении) к договору № 107-П от 24.05.2016, согласно которому плата за подключение к централизованным системам водоотведения составила 2 371 443 рубля 78 копеек, в т.ч. НДС 20% (приложение № 5 к договору).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки (п. 23 договора № 107-П от 24.05.2016).

Поскольку ответчик несвоевременно оплатил стоимость технологического присоединения, истец в соответствии с пунктом 23 договора начислил неустойку за нарушение сроков срока оплаты по договору в сумме 2 992 рублей 36 копеек.

Также истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства) ответчиком (заказчик) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № №108-П от 24 мая 2016 года, (далее - договор), по условиям которого организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заказчика и в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта согласно приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия (п. 1 договора).

Согласно п. 3 договора подключаемый объект - 5-этажный многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Сахалинская № 15, литер 5, 6.

В соответствии с п. 14 договора заказчик обязан внести плату в размере 1 160 300 рублей на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

- 174 045 руб. 00 коп. (8,49 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 26 549 руб. 24 коп. (15% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

- 580 150 руб. 00 коп. (28,30 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 88 497 руб. 46 коп. (50% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- 406 105 руб. 00 коп. (19,81 м3/сут.), в т.ч. НДС (18%) 61 948 руб. 22 коп. (35% платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но позднее выполнения условий подключения) (п. 14, п. 15 договора № 108-П от 24.05.2016).

19 декабря 2019 года сторонами подписан акт о подключении (технологическом присоединении) к договору № 108-П от 24 мая 2016 года, согласно которому плата за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения в размере 1 179 966 рублей 1 копейки, в т.ч. НДС 20% (приложение № 5 к договору).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки (п. 25 договора № 108-П от 24.05.2016).

Поскольку ответчик несвоевременно оплатил стоимость технологического присоединения, истец в соответствии с пунктом 23 договора начислил неустойку за нарушение сроков срока оплаты по договору в сумме 1448 рублей 92 копеек.

Неисполнение ответчиком требований об уплате неустойки за нарушение сроков оплаты по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №107-П и № 108-П от 24 мая 2016 года послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Договоры технологического присоединения по своей правовой природе являются договорами возмездного оказания услуг, регулирование которых осуществляется, в том числе статьями 779 - 783 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 утверждены типовые формы договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения.

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №107-П и № 108-П от 24 мая 2016 года соответствуют утвержденной указанным постановлением типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Обязательные для сторон в силу пунктов 4, 5 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации условия типовых договоров о подключении (технологическом присоединении) (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645) не предусматривают возможности бесплатного (безвозмездного) подключения (технологического присоединения) объектов заказчиков к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.02.2015 по делу № А53-13657/2014).

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков

В соответствии со статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Право согласования уплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательства по договору и определения ее размера предусмотрено статьями 330 - 332 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору подтверждается материалами дела и заявителем не оспаривается, в связи с этим требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик, возражая против удовлетворения требования исковых требований, указал на не правильно произведенный истца расчет неустойки по договорам, представил контррасчет неустойки, согласно которому, общий размер неустойки составил 5372 рубля 37 копеек.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, согласно которым просил взыскать с ответчика неустойку в размере 4 481 рубля 28 копеек.

Ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения ответчиком своего обязательства.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Таким образом, оснований для отклонения уточненных истцом требований у суда не имеется.

При таком исходе дела, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей по правилам ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует возложить на ответчика, а излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 27402 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета по правилам ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации

Руководствуясь ст. 49, 110, 167-171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Главная Инвестиционная Компания" г. Краснодар (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" г. Краснодар (ИНН <***> ОГРН <***>) 4481 рубль 28 копеек – неустойки за период с 10 января 2020 года по 30 ноября 2020 года, а также 2000 рублей – судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" г. Краснодар (ИНН <***> ОГРН <***>) из федерального бюджета 27402 рубля государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №9952 от 28 января 2021 года.

Исполнительный лист выдать в установленном порядке после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.



Судья Е.В. Корейво