Решение от 11 декабря 2023 г. по делу № А03-15828/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

г. Барнаул Дело № А03-15828/2023

Резолютивная часть решения изготовлена 29 ноября 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 11 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», г. Барнаул (ОГРН 1102224005718, ИНН 2224143922) к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Строительный камень», г. Барнаул (ОГРН 1122223007081, ИНН 2222804334) о взыскании стоимости технологического присоединения по договору осуществления технологического присоединения от 08.11.2012 № 4148 в размере 40 905 руб. 44 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, в размере 6 699 руб. 72 коп. за период с 04.12.2020 по 01.09.2023,

без участия сторон, извещенных надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства,

УСТАНОВИЛ

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Строительный камень» (далее – компания) о взыскании стоимости технологического присоединения по договору осуществления технологического присоединения от 08.11.2012 № 4148 в размере 40 905 руб. 44 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, в размере 6 699 руб. 72 коп. за период с 04.12.2020 по 01.09.2023.

Исковые требования обоснованы ссылкой на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по внесению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору осуществления технологического присоединения от 08.11.2012 № 4148.

Определением суда от 04.10.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, извещены о начавшемся процессе в соответствии со статьями 121-123 АПК РФ надлежащим образом, что подтверждается материалами дела. Кроме того, определение о принятии искового заявления к производству от 04.10.2023 размещено в сети интернет в картотеке арбитражный дел 05.10.2023.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал на незаконность предъявленных требований, так как взыскиваемая сумма задолженности является суммой увеличенного на 2% (с 18% до 20%) налога на добавленную стоимость (далее - НДС), который был уплачен в составе платы за технологическое присоединение до увеличения ставки налога.

Исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного судопроизводства, изготовлена 29.11.2023.

08.12.2023 от компании поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Согласно абзацу 3 части 2 статьи 229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между обществом (сетевая организация) и правопредшественником компании обществом с ограниченной ответственностью «ЗапСибстрй» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 4148 от 08.11.2012, по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...> ВЛКСМ № 4А.

В соответствии с пунктом 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

По условиям пункта 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 315 от 27.12.2010 в размере 2 413 418 руб. 40 коп., в том числе НДС в сумме 368 148 руб. 57 коп.

Плата за технологическое присоединение вносится заявителем в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 241 341 руб. 84 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 36 814 руб. 86 коп., вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 724 025 руб. 52 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 110 444 руб. 57 коп., вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

- 20% платы за технологическое присоединение в размере 482 683 руб. 68 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 73 629 руб. 71 коп., вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 724 025 руб. 52 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 110 444 руб. 57 коп., вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 241 341 руб. 84 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 36 814 руб. 86 коп., вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

По дополнительному соглашению от 20.10.2015 права и обязанности заявителя переданы обществу с ограниченной ответственностью Производственная проектно-строительная фирма «Алтайэнергожилстрой», а затем, на основании соглашения от 16.03.2016 ответчику. Также согласованы новые технические условия сроком действия до 01.10.2016, который был продлен до 15.06.2021 соглашением от 26.05.2020, заключенным между сторонами настоящего спор.

Предусмотренная договором плата за технологическое присоединение в размере 2 413 418 руб. 40 коп., включающая НДС по ставке 18%, была внесена полностью до замены стороны договора на компанию.

Актом об осуществлении технологического присоединения № 4148 от 18.11.2020 стороны оформили исполнение договора в части подключения объекта к электрическим сетям, предусмотрев в нем итоговую сумму платы за технологическое присоединение 2 454 323 руб. 80 коп., которая уже включала НДС по ставке 20%. Поскольку ответчик плату в указанном размере в установленный договором срок не внес, истец после предъявления досудебной претензии обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор является публичным.

По условиям указанного договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, а заявитель обязан выполнить свою часть мероприятий по технологическому присоединению и внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2) 16(4), 17, 18 Правил № 861).

Факт технологического присоединения подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Как предусмотрено абзацем восьмым части 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, подлежат государственному регулированию.

К отношениям по договору технологического присоединения помимо приведенных выше специальных норм Закона об электроэнергетике и Правил № 861, также применимы нормы главы ГК РФ и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

По положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя из условий договора (пункт 3.2) ответчик был обязан оплатить услуги по технологическому присоединению в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Так как компанией обязательство по оплате не исполнено, истец на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ начислил (за период с 04.12.2020 по 01.09.2023) 6 699 руб. 72 коп. процентов с применением ключевых ставок, установленных Центральным Банком Российской Федерации на соответствующий период, в пределах которого ответчик находился в состоянии просрочки.

Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Возражения ответчика относительно неправомерности взыскания разницы в величине НДС подлежат отклонению.

С 01.01.2019 общая ставка НДС, урегулированная в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, повышена Федеральным законом от 03.08.2018г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 18% до 20%.

Таким образом, независимо от момента получения оплаты за товары (работы, услуги), отгруженные (выполненные, оказанные), переданные начиная с 01.01.2019, их реализация подлежит налогообложению НДС по ставке 20%.

Как следует из правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 31-П, в процессе производства и коммерческой реализации товаров (работ, услуг) расходы поставщика по уплате НДС в бюджет фактически перекладываются на покупателя, который, осуществляя, в свою очередь, реализацию полученного товара как поставщик, также получает компенсацию, но уже от последующего покупателя. Цепь переложения НДС завершается тогда, когда имеет место реализация товаров (работ, услуги) их потребителю, который и несет фактическое налоговое бремя НДС.

Исходя из пункта 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» допустимо взыскание НДС сверх цены работ, если он не был включен в расчет этой цены.

Соответственно, если стороны сделки не согласовали иного, поставщик товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных), в том числе переданных после 01.01.2019, имеет право на получение с покупателя НДС по ставке 20%.

В настоящем случае договор на технологическое присоединение заключался в обычном порядке без применения специальных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком является коммерческая организация, которая после 01.01.2019 оплачивает исполнителю НДС по ставке 20%.

Разница в величине НДС (в связи с увеличением ставки налога) составляет 40 905 руб. 44 коп., которые подлежат взысканию с ответчика.

Учитывая изложенное, исковое заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы на уплату государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Строительный камень» в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 40 905 руб. 44 коп. задолженности, 6 699 руб. 72 коп. процентов, всего 47 605 руб. 16 коп., а также 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме, либо в кассационной инстанции – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.В. Хворов