Резолютивная часть решения от 27 февраля 2019 г. по делу № А25-2489/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

г. Черкесск Дело № А25-2489/2018 пр. Ленина, 9 27 февраля 2019 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Аджиевой З.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Зеленчукская ВВФ" (ОГРН 1030901116069, ИНН 0904006542) к Карачаево-Черкесскому Республиканскому казенному предприятию "Дирекция капитального строительства" (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595), Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1030900709245, ИНН 0901024381), администрации Ногайского муниципального района (ОГРН 1090918000304, ИНН 0918001008) о взыскании задолженности и неустойки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора:

- Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1080917004860, ИНН 0917012790),

при участии в судебном заседании: от истца – Голаев Д.А., доверенность от 17.10.2018 № 7,

от КЧРКП "Дирекция капитального строительства" – Кечерукова М.Б., доверенность от 09.01.2019 № 03,

руководствуясь ст.ст.110, 112, 167–171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1030900709245, ИНН 0901024381) за счет казны Карачаево-Черкесской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зеленчукская ВВФ" (ОГРН 1030901116069, ИНН 0904006542) задолженность по государственному контракту от 05.12.2014 № 2014.361240 в размере 3 096 046 рублей, неустойку за период с 25.02.2016 по 05.12.2018 в размере 785 621,67

рублей, всего 3 881 667 (Три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 67 копеек.

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1030900709245, ИНН 0901024381) за счет казны Карачаево-Черкесской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зеленчукская ВВФ" (ОГРН 1030901116069, ИНН 0904006542) неустойку, начисленную на сумму задолженности в размере 3 096 046 рублей, из расчета 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, за период с 06.12.2018 по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в лице администрации Ногайского муниципального района (ОГРН 1090918000304, ИНН 0918001008) за счет казны Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зеленчукская ВВФ" (ОГРН 1030901116069, ИНН 0904006542) задолженность по государственному контракту от 05.12.2014 № 2014.361240 в размере 250 000 рублей, неустойку за период с 25.02.2016 по 05.12.2018 в размере 63 437,50 рублей, всего 313 437 (Триста тринадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.

Взыскать с Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в лице администрации Ногайского муниципального района (ОГРН 1090918000304, ИНН 0918001008) за счет казны Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зеленчукская ВВФ" (ОГРН 1030901116069, ИНН 0904006542) неустойку, начисленную на сумму задолженности в размере 250 000 рублей, из расчета 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, за период с 06.12.2018 по день фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении заявленных требований к Карачаево-Черкесскому Республиканскому казенному предприятию "Дирекция капитального строительства" отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) при условии, что оно было

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья З.Х. Тебуева