Резолютивная часть решения от 28 ноября 2019 г. по делу № А49-11894/2019

Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, e-mail:penza.info@arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

28 ноября 2019 года Дело №А49-11894/2019


Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г.Пензы» (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фундамент» (ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту №12 от 10.08.2018 г. в сумме 12947,27 руб., рассчитанной за период с 2.10.2018 г. по 29.11.2018 г.,


руководствуясь ст.ст. 307, 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 110, 167-171, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,



РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г.Пензы» удовлетворить частично, судебные расходы распределить между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фундамент» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г.Пензы» неустойку в сумме 12022,46 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фундамент» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1857,14 руб.

В остальной части исковых требований отказать.


Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.


Судья А.П.Телегин