Дополнительное решение от 10 ноября 2023 г. по делу № А67-8240/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

г. Томск Дело № А67- 8240/2023

10.11.2023 г.


Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Соколова Д. А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И. Д. Михайловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания ПриоритетЪ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 871 498,64 руб.

при участии в заседании:

от истца – не явился (извещен);

от ответчика – не явился (извещен);

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» обратилось в Арбитражный суд Томской области к обществу с ограниченной ответственностью «Компания ПриоритетЪ» с исковым заявлением (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ), в соответствии с которым истец просит взыскать с ООО «Компания ПриоритетЪ» в пользу ООО «Строительная компания»:

- денежные средства в размере 1 613 360,90 руб. в счет погашения основного долга по договору № 18-2023 поставки строительных материалов от 20.03.2023г.

- денежные средства в размере 308 151,93 руб. в счет погашения неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки за период с 03.04.2023 г. по 10.10.2023 г. включительно по договору № 18-2023 поставки строительных материалов от 20.03.2023 г.

- договорную неустойку с 11.10.2023 г. по день фактического исполнения обязательства по договору № 18-2023 поставки строительных материалов от 20.03.2023 г.

Решением суда от 30.10.2023 взыскано с ООО «Компания ПриоритетЪ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу «Строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 1 613 360,90 руб., пени в размере 308 151,93 руб., в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 31 715 руб., а всего: 1 953 227,83 руб.

При вынесении решения судом не разрешено требование истца о начислении неустойки с 11.10.2023 г. по день фактического исполнения обязательства по договору № 18-2023 поставки строительных материалов от 20.03.2023 г.

В соответствии со статьей 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, судом не разрешен вопрос о судебных расходах, суд до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе вправе принять дополнительное решение, вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Компания ПриоритетЪ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу «Строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по ставке 0,1% в день, исчисленную на сумму задолженности в размере 1 613 360,90 руб., начиная с 11.10.2023 по день фактической оплаты задолженности.

Решение суда может быть обжаловано.

Дополнительное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.



Судья Соколов Д. А.