Резолютивная часть решения от 14 апреля 2025 г. по делу № А57-21086/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, <...>; тел/ факс: <***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-21086/2024
город Саратов
15 апреля 2025 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Н.В. Павловой, при ведении протокола секретарем судебного заседания Бурениной М.Е. , рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному казенному учреждению «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере:

по контракту № 0360300298223001573 сумма неустойки 56469,00 руб..; по контракту № 0360300298223001570 сумма неустойки 55335,00 руб.; по контракту № 0360300298223001574 сумма неустойки 18669; по контракту № 0360300298223001575 сумма неустойки 30737,70 руб.,

а всего 161210,70 руб. ; убытков согласно статьям 15, 393 ГК РФ из расчета банковского % в размере 442 697,21 руб., а всего 603907,91 , государственной пошлины в сумме 53170 руб.,

встречное исковое заявление муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001570 от 28.11.2023 г., пени в сумме 17 112,00 руб. (менее 5% -23250,00 руб.)

взыскании за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001573 от 28.11.2023 г., пени в сумме 301 168,00 руб.

взыскании за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001574 от 29.11.2023 г., пени в сумме 99568,00 руб.

взыскании за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001575 от 29.11.2023 г., пени в сумме 146370,00 руб., а всего 564218,00 руб.

При участии в судебном заседании:

От МКУ «Капитальное строительство»- ФИО1 по доверенности № 01-21/14 от 31.05.2024 сроком на 3 года (после перерыва).

От общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» - ФИО2 по доверенности от 11.01.2024

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов , ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере: по контракту № 0360300298223001573 сумма неустойки 56469,00 руб..; по контракту № 0360300298223001570 сумма неустойки 55335,00 руб.; по контракту № 0360300298223001574 сумма неустойки 18669; по контракту № 0360300298223001575 сумма неустойки 30737,70 руб., а всего 161210,70 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5836,00 руб. ;

В остальной части исковых требований отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов , ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета излишне оплаченной государственной пошлины в сумме 38092,00 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов , ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001573 от 28.11.2023 г., пени в сумме 301 168,00 руб.

за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001574 от 29.11.2023 г., пени в сумме 99568,00 руб.

за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001575 от 29.11.2023 г., пени в сумме 146370,00 руб., а всего 547106 ,00 руб.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать. Произвести зачет встречных требований

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов , ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001573 от 28.11.2023 г.,

за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001574 от 29.11.2023 г.,

за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом № 0360300298223001575 от 29.11.2023 г., пени в сумме 385895,3 руб.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство» (г. Саратов, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торгтехоборудование» (г. Саратов , ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в сумме 5836,00 руб.

Решение Арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение Арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Н.В. Павлова