СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 июля 2023 г. по делу № А40-54653/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109550_36371435

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-54653/23-134-292
г. Москва
19 июля 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСПРОМСТРОЙ» (127994, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВКА М. УЛИЦА, ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1027739028943, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002, ИНН: 7710034310)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦРНА ГОРА ИНЖЕНЕРИНГ» (188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГАТЧИНА ГОРОД, РОЩИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 18А, ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н, ПОМЕЩЕНИЕ № 1, ОГРН: 1027739805081, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 7722224651)

о взыскании неотработанного аванса по Договору подряда № ППТ2-3/005-2019/МПС от 11.03.2019 г. в размере 5 707 173, 32 руб., неустойки в размере 836 229 757, 34 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 82 089, 48 руб., процентов по правилам ст. 395 ГК РФ, начисленных на сумму неотработанного аванса за период с 14.03.2023 г. по дату фактического возврата суммы неосновательного обогащения.

при участии в судебном заседании:

от истца: Зубарев П. И., (паспорт, доверенность № 19-05/196 от 12 декабря 2022 года, диплом);

от ответчика: Абдуллина Э. Н., (паспорт, доверенность № 10-04-23 от 10 апреля 2023 года, диплом);

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЦРНА Гора Инженеринг» (ИНН: 7722224651) в пользу Акционерного общества «Моспромстрой» (ИНН: 7710034310) неотработанный аванс в размере 5 707 173 руб. 32 коп., неустойку в размере 4 774 658 руб. 78 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 82 089 руб. 48 коп., проценты за пользование чужими денежными, начисленные на сумму 5 707 173 руб. 32 коп., исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с 14 марта 2023 года до фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 600 руб.

В удовлетворении остальной части требований - отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова