СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 9 января 2018 г. по делу № А46-23825/2017

Арбитражный суд Омской области (АС Омской области) - Административное

Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры

15/2018-759(1)

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

№ делаА46-23825/2017
город Омск
09 января 2018 года
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Солодкевича И.М., при веде- нии протокола судебного заседания помощником судьи Копыловой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, состоявшемся 9 января 2018 года, дело по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 305550718100074, ИНН <***>) к департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 644043, <...>) о признании отказа в продлении разрешения на строительство № 55-1763 от 07.08.2013 объекта капитального строительства по улице 20 лет РККА, выраженного в письме № Исх-ОГ-ДАГ/2703 от 31.08.2017, незаконным,

при участии в судебном заседании:

индивидуального предпринимателя ФИО1 (паспорт); от индивидуального предпринимателя ФИО1 – Гри- невой Е.Н. (устное заявление, паспорт);

от департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска – ФИО2 (доверенность от 03.11.2017 сроком действия 1 год, удостоверение),

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодек- са Российской Федерации, именем Российской Федерации,

решил:

требование индивидуального предпринимателя ФИО1 к департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска о признании отказа в продлении разрешения на строительство № 55-1763 от 07.08.2013 объекта капитального строительства по улице 20 лет РККА, выраженного в письме № Исх-ОГ-ДАГ/2703 от 31.08.2017, незаконным удовлетворить.

Признать отказ департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в продлении разрешения на строительство № 55-1763 от 07.08.2013 объекта капитального строительства по улице 20 лет РККА, выраженный в письме № Исх- ОГ-ДАГ/2703 от 31.08.2017, незаконным как не соответствующий Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Обязать департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в течение десяти рабочих дней с момента вступления настоящего решения в за- конную силу продлить разрешение на строительство № 55-1763 от 07.08.2013 объекта капитального строительства по улице 20 лет РККА до 07.08.2018.

Взыскать с департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 300 руб. судебных расходов.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в по- рядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, <...> Октября, 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного произ-

водства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ленина, 74) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И.М. Солодкевич