Резолютивная часть решения от 23 октября 2024 г. по делу № А83-16090/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru


Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-16090/2024
23 октября 2024 года
город Симферополь



Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Дергачева Е.А., рассмотрев материалы дела по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, отказать.

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» об уменьшении размера неустойки, отказать.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) 790 260 руб. задолженности за оказанные услуги по акту № 30 от 30.11.2023 в рамках договора об оказании услуг от 07.09.2022 № ДУ-08/22, 119 638 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.12.2023 по 23.10.2024, с дальнейшим начислением и взысканием процентов на сумму задолженности начиная с 24.10.2024 по день фактической оплаты в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы основной задолженности за каждый день просрочки и 8 999 руб. 71 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 280 руб. 96 коп. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.



Судья Е.А. Дергачев