СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 сентября 2017 г. по делу № А20-723/2017

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (АС Кабардино-Балкарской Республики) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

06/2017-33399(1)

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-723/2017
г. Нальчик
21 сентября 2017 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Тишковой Ф.М. при ведении протокола судебного помощником судьи Ю.А.Дерико,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

к Публично-правовому образованию Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора- Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик

о взыскании 12 481 414 рублей 75 копеек неустойки, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 (доверенность № 72 от 20.07.2017), от Минстрой и ЖКХ КБР –ФИО2 (доверенность № 9 от 20.02.2017г.),

Руководствуясь статьями 49, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять уточненные исковые требования.

Взыскать с Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>) за счет казны Кабардино-Балкарской Республики неустойку за просрочку платежа в размере 12 603 603 рубля 07 копеек за период с 20.12.2013г. по 20.03.2017г., неустойку, предусмотренную пунктом 12.5 государственного контракта № 1 от 16.07.2012 года в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки платежа, начисленную на сумму долга в размере 35 875 393 руб. 00 коп. за период с 21 марта 2017 года по день фактической уплаты

долга.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления полного текста судебного акта) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Ф.М. Тишкова