Решение от 15 сентября 2024 г. по делу № А55-20117/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения объявлена 12.09.2024г.

Полный текст решения изготовлен 16.09.2024г.

16 сентября 2024 года

Дело №

А55-20117/2024


Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Рысаевой  С.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сурковой Е.В.

рассмотрев в судебном заседании  12 сентября 2024 года  дело по иску

Общества  с ограниченной ответственностью "МКЛ"

к  Муниципальному  Предприятию Городского Округа Самара "Благоустройство"

о взыскании 1 877 868 руб. 84 коп.

при участии в заседании:

от истца – ФИО1 по дов. от 20.05.2024г.

от ответчика – не явился, извещен


Общество с ограниченной ответственностью «МКЛ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Муниципальному предприятию городского округа Самара «Благоустройство», в котором просит взыскать:

- задолженность по договорам № 502 от 07.11.2023, №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024, №35 от 22.01.2024, №148 от 28.03.2024, №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере 11 479 514 руб. 13 коп.;

- пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 19.06.2024 в сумме 823 563 руб. 73 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 4 311 852 руб. 00 коп. за каждый день просрочки с 20.06.2024 по дату фактического исполнения;

-взыскать пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 за период по 19.06.2024 в сумме 138 019 руб. 50 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 2 195 771 руб. 61 коп. за каждый день просрочки с 20.06.2024 по дату фактического исполнения;

-взыскать пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 19.06.2024 в сумме 247 362 руб. 06 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 1 888 260 руб. 00 коп. за каждый день просрочки с 20.06.2024 по дату фактического исполнения;

- взыскать пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 19.06.2024 в сумме 53 555 руб. 28 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 1 447 440 руб. 00 коп. за каждый день просрочки с 20.06.2024 по дату фактического исполнения;

- взыскать пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 1 636 190 руб. 52 коп., начиная со дня следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства с 19.06.2024 по дату фактического исполнения.

Определением от 05.09.2024г. суд принял уточнения исковых требований. Сумма иска равна 4 641 104руб. 36коп. из них: - задолженность по договорам №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024, №148 от 28.03.2024, №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере 2 279 402 руб. 00 коп.

- пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 05.07.2024 в сумме 892 553 руб. 36 коп.;

- пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 за период по 27.08.2024 в сумме 272 248 руб. 96 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 1 195 771,61 руб. за каждый день просрочки с 28.08.2024 по дату фактического исполнения;

- пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 05.07.2024 в сумме 277 574,22 руб. 22 коп.;

- пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 27.08.2024 в сумме 134 428 руб. 64 коп., а также в размере 0,1% от просроченной суммы платежа 447 440 руб. за каждый день просрочки с 28.08.2024 по дату фактического исполнения;

- пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 636 190,52 руб., начиная со дня следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства с 17.06.2024 по дату фактического исполнения.

До принятия судом решения истец уточнил исковые требования с учетом оплат ответчика и просит взыскать с ответчика 1 877 868 руб. 84 коп. из них: 279 402 руб. задолженность по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024г.; пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 05.07.2024 в сумме 892 553 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 36 коп.; пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 в сумме 273 205 (двести семьдесят три тысячи двести пять) руб. 13 коп.; пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 05.07.2024 в сумме 277 574,22 (двести семьдесят семь пятьсот семьдесят четыре) руб. 22 коп.; пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 04.09.2024 в сумме 138 008 (сто тридцать восемь тысяч восемь) руб. 16 коп.; пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 на сумму 356 788,39 руб. за период с 17.06.2024 по 04.09.2024 в размере 17 125,84 руб., пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 279 402,13 руб., начиная с 17.06.2024 по дату фактического исполнения.  В соответствии с ст.49 АПК РФ суд принимает уточнения исковых требований. Сумма иска равна 1 877 868 руб. 84 коп.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания (штрих-код 80546196297276, 80083698829333) в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчика.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении,  заслушав объяснения и доводы присутствовавшего в заседании представителя истца, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям:


Между Обществом с ограниченной ответственностью «МКЛ» (далее также - истец) и МП г.о. Самара «Благоустройство» (далее также - ответчик) были заключены следующие договоры:

1) №502 от 07.11.2023, в соответствии с которым исполнитель обязался оказывать услуги по ручной уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара: на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов городского округа Самара в летний период, а заказчик обязался уплатить установленную условиями договора цену за оказанные услуги в установленный срок.

Срок оказания услуг по договору №502 от 07.11.2023 с момента заключения договора по 31.01.2024 (п. 1.4 договора, с учетом дополнительного соглашения №1 от 09.01.2024.

Согласно протоколу согласования, являющегося приложением к договору, в перечень оказанных услуг вошли очистка от снега и наледи прилотковой части автомобильной дороги, посадочных площадок общественного транспорта, лестниц, тротуаров; россыпь противогололедных материалов, очистка урн от мусора, подбор с территории бытового мусора, веток; уборка снега из-под пешеходных ограждений; расчистка карманов дождеприемных колодцев.

Согласно п. 7.2 оплата должна быть произведена не позднее 7 рабочих дней после выставления исполнителем счета, счета-фактуры и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В соответствии с п. 7.3 договора стоимость оказанных услуг определяется, исходя из согласованных сторонами цен, фактического объема оказанных услуг в соответствии с детализацией оказанных услуг за период по объектам.


В соответствии с положениями п. 6.1 и п. 3.1.1 договора заказчик обязан своевременно принять и оплатить услуги исполнителя. Согласно п. 6.2 договора оказанные услуги считаются принятыми заказчиком с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи услуг.

Соблюдая установленный порядок сдачи-приемки услуг, стороны подписали детализацию оказания услуг и акты. Факт оказания услуг по договору №502 от 07.11.2023 подтверждается: актом от 30.11.2023 приемки-сдачи услуг на территории Промышленного, Советского, Ленинского, Красноглинского, Куйбышевского, Октябрьского и Железнодорожного районов на общую сумму 1 308 534 руб.; актом №20 от 30.11.2023 приемки-сдачи услуг на 1 308 534 руб.; актом приемки-сдачи оказанных услуг №20 от 30.11.2023 на 3 234 374,00 руб. Таким образом, задолженность по договору №502 от 07.11.2023 составляет 4 311 852,00 руб.

С учетом положений п. 7.2 договора оплата в сумме 4 311 852 руб. должна была быть произведена не позднее 11 декабря 2023. Согласно п. 8.5 договора №502 от 07.11.2023 заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. Согласно расчета истца неустойка составляет 823 563 руб, 73 коп. исходя из размера неустойки 0,1% за период с 12.12.2023г. по 19.06.2024г.

2) № 1/1-МЗ/24 от 19.01.2024, в соответствии с которым субподрядчик обязался выполнить работы по содержанию автомобильных дорог на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: по ул. Мира, ул. Маршала Устинова, бульвару Ивана Финютина, Северному шоссе, «Ягодная» тротуар на железнодорожную станцию, а генподрядчик обязался уплатить установленную условиями договора цену за выполненные работы в установленный срок.

Срок выполнения работ по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 с 01.01.2024 по 30.06.2024 (п.8.1 договора).

Отчетный период - 1 календарный месяц в течение срока выполнения работ. Субподрядчик вправе предъявлять результат выполненных работы частями, при предъявлении отчетных документов генподрядчику частью результата считается количество (объем) выполненных работ за период, кратный календарному месяцу (исключение могут составлять месяц, в котором заключен договор) (п. 4.2).

Документы о приемке по договору формируются субподрядчиком до осуществления генподрядчиком или лицом, им уполномоченным, фактической приемки результата выполненных работ по договору в натуре и сравнения качественных и технических характеристик, предоставленного к приемке результата работ, требованиям условий договора и приложений к нему, и направляются на рассмотрение генподрядчику в срок не позднее 5 рабочих дней после завершения сроков выполнения работ (п. 4.4.1).

Срок рассмотрения Генподрядчиком документов о приемке по договору составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней (п. 4.4.3)

Согласно п. 2.3 договора оплату должна быть осуществлена в течение 7 (Семь) рабочих дней после приемки Генподрядчиком результата работ (или его части).

Отчетными документами по договору являются акт сдачи-приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (п. 4.2). Приемка результатов выполненных работ по договору подтверждается подписью документов о приемке по контракту Генподрядчиком (абз. 2 п. 4.4.3).

Соблюдая установленный порядок сдачи-приемки услуг, стороны подписали: справку о стоимости выполненных работ №1 от 07.02.2024 за отчетный период с 01.01.2024 по 31.01.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 07.02.2024 на 757 418,30 руб.; справку о стоимости выполненных работ №2 от 07.02.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 07.02.2024 за отчетный период с 01.01.2024 по 31.01.2024 на 1 116 425,54 руб.; справку о стоимости выполненных работ №3 от 06.03.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 06.03.2024 за отчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024 на 844 878,13 руб.; справку о стоимости выполненных работ №4 от 06.03.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 06.03.2024 за отчетный период с 01.02.2024 по 29.02.2024 на 1 141 066,12 руб.; справку о стоимости выполненных работ №5 от 03.04.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 03.04.2024 за отчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024 на 849 123,66 руб.; справку о стоимости выполненных работ №6 от 03.04.2024, акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 03.04.2024 за отчетный период с 01.03.2024 по 31.03.2024 на 405 816,18 руб.

Всего оказано услуг за период с 01.01.2024 по 31.03.2024 на 5 114 727,93 руб.

Оплата была произведена на сумму 2 918 956,32 руб. (отчетные периоды январь, февраль 2024 и частично март 2024 в сумме 200 234,35 руб.). Таким образом, задолженность по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 составляет 2 195 771,61 руб.

С учетом положений п. 2.3 договора оплата в сумме 940 831,77 руб. по акту №1, справке №4 от 06.03.2024 за февраль 2024 должна была быть произведена не позднее 16.04.2024, в сумме 1 254 939,84 руб. по справкам и актам от 03.04.2024 - не позднее 18.06.2024. Согласно п. 8.5 договора №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки

Согласно расчетов истца неустойка составляет 138 019 руб. 50 коп. за период с 17.04.2024г. по 19.06.2024г.исходя из размера неустойки 0,1%.

3) №35 от 22.01.2024, в соответствии с которым исполнитель обязался оказывать услуги по ручной уборке на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов городского округа Самара в летний период, а заказчик обязался уплатить установленную условиями договора цену за оказанные услуги в установленный срок.

Срок оказания услуг по договору №35 от 22.01.2024 с 01.01.2024 по 31.03.2024.

Согласно протоколу согласования, являющегося приложением к договору, в перечень оказанных услуг вошли очистка от снега и наледи прилотковой части автомобильной дороги, посадочных площадок общественного транспорта, лестниц, тротуаров; россыпь противогололедных материалов, очистка урн от мусора, подбор с территории бытового мусора, веток; уборка снега из-под пешеходных ограждений; расчистка карманов дождеприемных колодцев.

Согласно п. 7.1 отчетным периодом по договору является календарный месяц.

Согласно п. 7.2 оплата должна быть произведена не позднее 7 рабочих дней после выставления исполнителем счета, счета-фактуры и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В соответствии с п. 7.3 договора стоимость оказанных услуг определяется, исходя из согласованных сторонами цен, фактического объема оказанных услуг в соответствии с детализацией оказанных услуг за период по объектам.

В соответствии с положениями п. 6.1 и п. 3.1.1 договора заказчик обязан своевременно принять и оплатить услуги исполнителя. Согласно п. 6.2 договора оказанные услуги считаются принятыми заказчиком с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи услуг. Соблюдая установленный порядок сдачи-приемки услуг, стороны подписали детализацию оказания услуг и акты.

Факт оказания услуг по договору №35 от 22.01.2023 подтверждается: актом от 31.01.2024 приемки-сдачи услуг на территории Железнодорожного, Красноглинского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, районов на общую сумму 1 888 260,00 руб.

актом №10 от 31.01.2024 приемки-сдачи услуг на 1 888 260,00 руб. В установленные договором сроки оплата не была произведена.

Таким образом, задолженность по договору №35 от 22.01.2024 составляет 1 888 260 руб.

С учетом положений п. 7.2 договора оплата в сумме 1 888 260 руб. должна была быть произведена не позднее 09.02.2024. Согласно п. 8.3 договора №35 от 22.01.2024 заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. Согласно расчета истца пени составляют 247 362 руб. 06 коп. за период с 10.02.2024г. по 19.06.2024г.

4) №148 от 28.03.2024, в соответствии с которым исполнитель обязался оказывать услуги по ручной уборке на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов городского округа Самара в летний период, а заказчик обязался уплатить установленную условиями договора цену за оказанные услуги в установленный срок.

Срок оказания услуг по договору №148 от 28.03.2024 с 01.04.2024 по 30.06.2024.

Согласно протоколу согласования, являющегося приложением к договору, в перечень оказанных услуг вошли уборка прилотковой части автомобильных дорог от грунтово-песчаных наносов, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог, очистка, мойка пешеходных ограждений перильного типа водой из шланга, очистка металлических барьерных ограждений от пыли и грязи с мойкой, очистка и мойка бетонного дорожного бортового камня на дорогах, мостах, путепроводах, высотой свыше 0,75м, подметание тротуаров, посадочных площадок и лестниц вручную метлами, удаление смета в установленное место, мойка тротуаров, лестниц и посадочных площадок вручную при помощи шланга, очистка урн от мусора, мойка урн, прочесывание газонов граблями, с очисткой от мусора, листвы, тополиного пуха, отмершей травы, выкашивание газонов.

Согласно п. 7.1 отчетным периодом по договору является календарный месяц.

Согласно п. 7.2 оплата должна быть произведена не позднее 7 рабочих дней после выставления исполнителем счета, счета-фактуры и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В соответствии с п. 7.3 договора стоимость оказанных услуг определяется, исходя из согласованных сторонами цен, фактического объема оказанных услуг в соответствии с детализацией оказанных услуг за период по объектам.

В соответствии с положениями п. 6.1 и п. 3.1.1 договора заказчик обязан своевременно принять и оплатить услуги исполнителя. Согласно п. 6.2 договора оказанные услуги считаются принятыми заказчиком с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи услуг.

Заказчик принял работы за период с 01.01.2024 по 30.04.2024, подписав акт №56 от 30.04.2024, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 30.04.2024 на общую сумму 1 447 440 руб. В установленные договором сроки оплата Заказчиком не была произведена. Таким образом, задолженность по договору №148 от 28.03.2024 составляет 1 447 440 руб.

С учетом положений п. 7.2 договора оплата в сумме 1 447 440 руб. должна была быть произведена не позднее 13.05.2024. Согласно п. 8.9 договора №148 от 28.03.2024 заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. Согласно п. 8.5, п. 8.6 общая сумма неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену договора.

Согласно расчетов истца пени составляют 53 555 руб. 28 коп. за период с 14.05.2024г. по 19.06.2024г. исходя из размера неустойки 0,1%.

5) № 12/1-МЗ/24 от 16.04.2024, в соответствии с которым субподрядчик обязался выполнить работы по содержанию автомобильных дорог на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: часть дорог в микрорайоне Крутые Ключи ив п. Мехзавод, а генподрядчик обязался уплатить установленную условиями договора цену за выполненные работы в установленный срок.

Срок выполнения работ по договору № 12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 с 01.04.2024 по 30.06.2024 (п.8.1 договора).

Отчетный период - 1 календарный месяц в течение срока выполнения работ. Субподрядчик вправе предъявлять результат выполненных работы частями, при предъявлении отчетных документов генподрядчику частью результата считается количество (объем) выполненных работ за период, кратный календарному месяцу (исключение могут составлять месяц, в котором заключен договор) (п. 4.2).

Документы о приемке по договору формируются субподрядчиком до осуществления генподрядчиком или лицом, им уполномоченным, фактической приемки результата выполненных работ по договору в натуре и сравнения качественных и технических характеристик, предоставленного к приемке результата работ, требованиям условий договора и приложений к нему, и направляются на рассмотрение генподрядчику в срок не позднее 5 рабочих дней после завершения сроков выполнения работ (п. 4.4.1).

Срок рассмотрения Генподрядчиком документов о приемке по договору составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней (п. 4.4.3)

Согласно п. 2.3 договора оплату должна быть осуществлена в течение 7 (Семь) рабочих дней после приемки Генподрядчиком результата работ (или его части).

Отчетными документами по договору являются акт сдачи-приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (п. 4.2). Приемка результатов выполненных работ по договору подтверждается подписью документов о приемке по контракту Генподрядчиком (абз. 2 п. 4.4.3).

Соблюдая установленный порядок сдачи-приемки услуг, стороны подписали: справку о стоимости выполненных работ №1 от 06.05.2024 за отчетный период с 01.04.2024 по 30.04.2024 на 1 636 190,52 руб.; акт сдачи-приемки выполненных работы №1 от 06.05.2024 на сумму 1 636 190,52 руб., акт №55 от 06.05.2024 на сумму 1 636 190,52 руб..

В установленный договором срок оплата заказчиком не была произведена. Таким образом, задолженность по договору 12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 составляет 1 636 190,52 руб.

С учетом положений п. 2.3 договора оплата в сумме 1 636 190,52 руб. не позднее 18.06.2024. Согласно п. 5.2.1 договора №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 заказчик выплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, начиная со дня следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Согласно п. 5.10 общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

Обществом «МКЛ» в адрес ответчика 31.05.2024 года была направлена досудебная претензия, однако в установленный 7-дневный срок претензия не была удовлетворена, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Как следует из материалов дела ответчик платежным поручением №3416 от 08.08.2024г. оплатил задолженность на сумму 1 000 000 руб. по договору №148 от 28.03.24г, №3821 от 04.09.2024г. оплатил задолженность на сумму 356 788 руб. 39 коп., по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024г., №3819 от 04.09.2024г. оплатил задолженность на сумму 1 195 771 руб. 61 коп. по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024г., платежным поручением №3820 от 04.09.2024г. на сумму 447 440 руб. по договору №148 от 28.03.2024г.

В связи с чем истец уточнил исковые требования до суммы 1 877 868 руб. 84 коп. из них:

279 402 руб. задолженность по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024г.;  пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 05.07.2024 в сумме 892 553 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 36 коп.; пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 в сумме 273 205 (двести семьдесят три тысячи двести пять) руб. 13 коп.; пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 05.07.2024 в сумме 277 574,22 (двести семьдесят семь пятьсот семьдесят четыре) руб. 22 коп.; пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 04.09.2024 в сумме 138 008 (сто тридцать восемь тысяч восемь) руб. 16 коп.; пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 на сумму 356 788,39 руб. за период с 17.06.2024 по 04.09.2024 в размере 17 125,84 руб., пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 279 402,13 руб., начиная с 17.06.2024 по дату фактического исполнения.

Как следует из материалов дела,  по факту выполнения работ и оказанных услуг между сторонами были подписаны детализации, акты оказанных услуг и выставлены соответствующие счета.

В ходе рассмотрения дела ответчик наличие непогашенной задолженности перед истцом в заявленной в иске сумме надлежащим образом не опроверг, доказательств погашения долга в материалы дела не представил, мотивированных возражений против предъявленных требований не заявил, иных расчетов не представил, в связи с чем, оценка требований истца была осуществлена судом с учетом положений статьей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно которому, риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

Факт просрочки исполнения обязательства подтверждается материалом дела, ответчиком не оспаривается.

Ответчик о несоразмерности пени последствиям нарушения обязательства и применении судом ст. 333 Гражданского кодекса РФ не заявлял, равно как и не представлял доказательств чрезмерности взыскиваемых с него сумм.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ст.ст. 309,310,702,711,779,781 ГК РФ суд считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению в размере 1 877 868 руб. 84 коп. из них: 279 402 руб. задолженность по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024г.;

пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 05.07.2024 в сумме 892 553 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 36 коп.; пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 в сумме 273 205 (двести семьдесят три тысячи двести пять) руб. 13 коп.; пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 05.07.2024 в сумме 277 574,22 (двести семьдесят семь пятьсот семьдесят четыре) руб. 22 коп.; пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 04.09.2024 в сумме 138 008 (сто тридцать восемь тысяч восемь) руб. 16 коп.; пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 на сумму 356 788,39 руб. за период с 17.06.2024 по 04.09.2024 в размере 17 125,84 руб., пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 279 402,13 руб., начиная с 17.06.2024 по дату фактического исполнения.

Расходы по госпошлине в сумме 76 710 руб. в соответствии с ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца, оплатившего госпошлину в доход федерального бюджета платежным поручением №370 от 20.06.2024г.

В соответствии с ст.104 АПК РФ истцу надлежит возвратить из федерального бюджета госпошлину в сумме 10 000 руб. и выдать справку на ее возврат.

Руководствуясь ст.ст.110,156,167-171,176,259  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Уточнения исковых требований принять. Сумму иска считать равной 1 877 868 руб. 84 коп.

Иск удовлетворить.

Взыскать с Муниципального  Предприятия Городского Округа Самара "Благоустройство" в пользу Общества  с ограниченной ответственностью "МКЛ" 1 877 868 руб. 84 коп. из них: 279 402 руб. задолженность по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024г.;

пени по договору №502 от 07.11.2023 за период с 12.12.2023 по 05.07.2024 в сумме 892 553 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) руб. 36 коп.; пени по договору №1/1-МЗ/24 от 19.01.2024 в сумме 273 205 (двести семьдесят три тысячи двести пять) руб. 13 коп.; пени по договору №35 от 22.01.2024 за период с 10.02.2024 по 05.07.2024 в сумме 277 574,22 (двести семьдесят семь пятьсот семьдесят четыре) руб. 22 коп.; пени по договору №148 от 28.03.2024 за период с 14.05.2024 по 04.09.2024 в сумме 138 008 (сто тридцать восемь тысяч восемь) руб. 16 коп.; пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 на сумму 356 788,39 руб. за период с 17.06.2024 по 04.09.2024 в размере 17 125,84 руб., пени по договору №12/1-МЗ/24 от 16.04.2024 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы 279 402,13 руб., начиная с 17.06.2024 по дату фактического исполнения.

Взыскать с Муниципального  Предприятия Городского Округа Самара "Благоустройство" в пользу Общества  с ограниченной ответственностью "МКЛ" госпошлину в сумме 76 710 руб.

Возвратить Обществу  с ограниченной ответственностью "МКЛ" из федерального бюджета госпошлину в сумме 10 000 руб.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.



Судья


/
С.Г. Рысаева