СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 июля 2020 г. по делу № А40-48217/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1307_25866259

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-48217/20-14-355
06 июля 2020 года
г. Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., без использования средств аудиозаписи,

рассмотрев дело по исковому заявлению ООО "ТЮС-БАЙКАЛ" (ОГРН <***>)

к МУП "СЭМ" (ОГРН <***>) о взыскании 14 176 683, 80 рублей.

при участии представителей: в судебное заседание не явились: истец – извещен, ответчик – извещен;

РЕШИЛ:

Взыскать с МУП "СЭМ" (ОГРН <***>) в пользу ООО "ТЮС-БАЙКАЛ" (ОГРН <***>) 2 836 249,09 руб.- неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 49/С-2017 от 07.11.2017г. за период с 19.09.2018г. по 25.05.2020г.

Взыскать с МУП "СЭМ" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 181,25 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Лихачева