Резолютивная часть решения от 22 января 2025 г. по делу № А61-3473/2024

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 362040, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5 E-mail: info@alania.arbitr.ru, http://alania.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № 61-3473/2024
г. Владикавказ
23 января 2025 года
Арбитражный суд РСО – Алания в составе судьи Ясиновской Т.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Туаевой И.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью строительной компании «ПРОМСТРОЙ»

(ОГРН 1147610002682, ИНН 7610104959)

к ответчику – Федеральному государственному бюджетному водохозяйственному учреждению «Центррегионводхоз» (ОГРН 1027739504528, ИНН 5008028127) в лице филиала «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания»

о признании недействительным (незаконным) одностороннего отказа от исполнения договора подряда и взыскании задолженности

и по встречному исковому заявлению Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» в лице филиала «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания»

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Промстрой» о взыскании неустойки,

третьи лица - Федеральное агентство водных ресурсов, Общество с ограниченной ответственностью «Алания Строй»

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью строительной компании «ПРОМСТРОЙ» удовлетворить.

Признать недействительным (незаконным) односторонний отказ ФГБУ «Центррегионводхоз» в лице филиала «Центр изучения, использования и охраны водных

ресурсов Республики Северная Осетия-Алания» от исполнения договора подряда на выполнение работ «Расчистка русла реки Крынка в пос. Нижнекрынское Амвросиевского района Донецкой Народной Республики» ИКЗ 231500802812715134300100890014291244 от 27.10.2023.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда от 27.10.2023 в размере 11705344 рублей и в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины 87527 рублей.

В удовлетворении встречного искового заявления Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» в лице филиала «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания» о взыскании неустойки отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru/ или Арбитражного суда Северо-Кавказского округа http://www.fassko.arbitr.ru/.

Судья Т.Д. Ясиновская 2