СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 октября 2019 г. по делу № А40-172397/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

14_23766279

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-172397/19-14-1415
г. Москва
22 октября 2019 года
Арбитражный суд города Москвы в составе

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю. Ю., без использования средств аудиозаписи

рассмотрев дело по иску УПРАВЛЕНИЕ КС И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АЛУШТЫ (ОГРН <***>)

к ответчику ООО "ЭКОСТРОЙ" (ОГРН <***>)

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», Министерство экономического развития РФ

о взыскании 13 566 875 руб.

в судебное заседание не явились: истец, ответчик, третьи лица – извещены;

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЭКОСТРОЙ" (ОГРН <***>) в пользу УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЛЬНОГО ХОЗЯЙСИВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. АЛУШТЫ (ОГРН <***>) 3 316 875руб. – неустойки за нарушение сроков окончания работ за период с 26.12.2016г. по 27.08.2019г., 7 625 000руб. – неустойки за нарушение сроков получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту за период с 26.12.2016г. по 27.08.2019г., 125 000руб. – штрафа и 2 500 000руб. – неосновательного обогащения.

Взыскать с ООО "ЭКОСТРОЙ" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ 90 834,38 руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника.

Судья: О.В. Лихачева