СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 февраля 2024 г. по делу № А40-219305/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

14_38577168

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-219305/23-14-1743
15 февраля 2024 года
г. Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "ИНЖКОНСТРУКТИВ" (ОГРН <***>)

к ответчику ООО "МОНТАЖМАРКЕТ" (ОГРН <***>) о расторжении договора и взыскании 1 532 505,2 руб.

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 21.12.2023г. в судебное заседание не явились:

от ответчика – извещён;

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор субподряда № ИК10-СМР-94 от 14.03.2022г., заключенный между ООО "ИНЖКОНСТРУКТИВ" (ОГРН <***>) и ООО "МОНТАЖМАРКЕТ" (ОГРН <***>).

Взыскать с ООО "МОНТАЖМАРКЕТ" (ОГРН <***>) в пользу ООО "ИНЖКОНСТРУКТИВ" (ОГРН <***>) 314 305,20руб. – неосновательного обогащения, 609 100руб. – неустойки за нарушение сроков выполнения работ и 609 100руб. – неустойки за некачественно выполненные работы.

Взыскать с ООО "МОНТАЖМАРКЕТ" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ 34 325руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника.

Судья: О.В. Лихачева