Решение от 10 февраля 2023 г. по делу № А40-1145/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-1145/2023-63-3
г. Москва
10 февраля 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2023 года


Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", 127299, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛ., Д. 20, ОФИС 522, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2014, ИНН: <***>

к ООО "СК-ГРАДЪСТРОЙ", 109382, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, ИНН: <***>

о взыскании 9633210 руб. 43 коп.

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 27.12.2022 №3МП;

от ответчика – ФИО3 по дов. от 01.12.2021 №б/н;

УСТАНОВИЛ:

ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", 127299, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛ., Д. 20, ОФИС 522, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2014, ИНН: <***> обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СК-ГРАДЪСТРОЙ", 109382, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, ИНН: <***> о взыскании задолженности в размере 9633210 руб. 43 коп.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 28 мая 2020 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое подрядчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое субподрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № БЗГ-200311-1-МЖП (далее - договор), в соответствии с п.п. 1.1., 1.2., 5.1. договора и техническим заданием, приложение № 3, которое является неотъемлемой частью договора, субподрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: 12 жилых квартир Корпуса № 4 «Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, НАО, поселение Московский, д. Картмазово, уч. 16/1. Этап 1., а подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.1., 3.1. - 3.4. договора.

Сроки выполнения работ, согласно п. 4.1. договора, между сторонами согласованы и отражены в графике выполнения работ, приложение № 5, являющегося неотъемлемой частью договора, начало производства работ с «01» апреля 2020 года, а окончание производства работ «30» июля 2020 года, которые в соответствии с условиями п. 14.7. договора и ст. 421 ГК РФ стороны изменяли, отразив в дополнительных соглашениях № 1 - 5, согласно п. 2 дополнительного соглашения срок выполнения дополнительных работ установлен до «30» мая 2022 года.

Согласно п. 2.1. договора и протокола согласования твердой договорной цены, приложение № 4 к договору, общая цена работ составляет 5314286 руб. 33 коп., в т.ч. НДС 20%.

В адрес субподрядчика на основании п. 3.10. договора подрядчик производит авансовый платеж в размере 1250000 руб., в т.ч. НДС 20%, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания договора, который подрядчиком выплачен был на основании платежных поручений №576 от 25.06.2020 года в размере 500000 руб. и №774 от 28.07.2020 года в размере 500000 руб.

Порядок осуществления приемки подрядчиком выполненных субподрядчиком работ установлен п.п. 3.1., 5.1. договора и п. 7. технического задания, в соответствии с которыми, субподрядчик обязан представить подрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ и комплект отчетной документации: акт по форме КС-2; справка о стоимости работ по форме КС-3; счета-фактуры за фактически выполненные работы; исполнительная документацию на работы, выполненные в отчетном месяце (направленная в адрес подрядчика в электронной форме); акт о выплате гарантийного удержания (п. 3.4. договора).

В соответствии с условиями договора подряда № БЗГ-200311-1-МЖП от 28.05.2020 года субподрядчик выполнил работы, а подрядчик принял без замечаний, что подтверждается следующими документами: актом о приемке выполненных р акт по форме КС-2 № 1 от 25.07.2020 года и справкой по форме КС-3 № 1 от 25.07.2020 года в сумме 1418327 руб. 56 коп. (без учета 5% в сумме 74648 руб. 82 коп.) счет-фактурой №3 от 25.07.2020 года в сумме 1492976 руб. 38 коп.; акт по форме КС-2 № 1 от 31.07.2020 года и справкой по форме КС-3 от 31.07.2020 года в сумме 301088 руб. 17 коп. (без учета 5% в сумме 15846 руб. 75 коп.) и счет-фактурой № 34 от 31.07.2020 года в сумме 316934 руб. 92 коп.; акт по форме КС-2 № 1 от 31.07.2020 года в сумме 382084 руб. 58 коп. (без учета 5% в сумме 20109 руб. 72 коп.), справкой по форме КС-3 от 31.07.2020 года и счет-фактурой № 35 от 31.07.2021 года в сумме 402194 руб. 30 коп.; акт по форме КС-2 № 2 от 25.08.2020 года в сумме 1865465 руб. 46 коп., справка по форме КС-3 № 2 от 25.08.2020 года в сумме 1772192 руб. 19 коп. (без учета 5% в сумме 93 273 руб. 27 коп.) и счет-фактурой № 5 от 25.08.2020 года на сумму 1865465 руб. 46 коп.; акт по форме КС-2 № 3 от 25.09.2020 года и справка по форме КС-3 № 3 от 25.09.2020 года в сумме 1515239 руб. 08 коп. (без учета 5% в сумме 75761 руб. 95 коп.) и счет-фактурой № 13 от 25.09.2020 года в сумме 1515239 руб. 08 коп.; акт по форме КС-2 № 4 от 25.11.2020 года и счет-фактурой № 16 от 25.11.2020 года в сумме 375872 руб. 88 коп.; акт по форме КС-2 № 1 от 31.05.2022 года и справка по форме КС-3 № 1 от 31.05.2022 года в сумме 608553 руб. 41 коп. (без учета 5% в сумме 32 029 руб. 13 коп.) счет-фактурой № 43 от 31.05.2022 года в сумме 640582 руб. 54 коп.

Подрядчик в соответствии с п.п. 3.1., 3.4. оплатил частично в рамках указанных актов и счетов-фактур, что подтверждается выпиской из расчетного счета субподрядчика, а также оплатой по актам № 1 от 31.05.2022 года и счету-фактуре № 43 от 31.05.2022 года - платежное поручение № 2297 от 09.06.2022 года на сумму 608553 руб. 41 коп., руб. 41 коп., остаток на текущий момент составляет в рамках договора подряда № БЗГ-200311-1-МЖП от 28.05.2020 года 206886 руб. 28 коп.

01 апреля 2020 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № Д907383/20МП (далее -договор), в соответствии с п.п. 1.1., 4.1., 7.2. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение №1, включая график выполнения работ, приложение № 2, которые являются неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО район Кунцево, ул. Академика ФИО4, д. 40, корп. 1, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.3., 2.5., 5.1. договора.

Сроки выполнения работ, согласно п. 3.1. договора, между сторонами согласованы и отражены в графике выполнения работ, приложение № 2, являющегося неотъемлемой частью договора, начало производства работ с «01» апреля 2020 года, а окончание производства работ «30» сентября 2020 года, которые в соответствии с условиями п. 3.2. и п. 14.10. договора и ст. 421 ГК РФ стороны изменяли, отразив в дополнительных соглашениях № 1 - 4, согласно дополнительного соглашения № 4 от 31.03.2021 года внесены изменения в общую стоимость договора и сроки, с учетом дополнительных объемов работ общая цена договора составила 38386154 руб. 22 коп. в т.ч. НДС 20%.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 7.1.- 7.7. договора, а также актом о выполнении работ и начале гарантийного срока от 31.07.2021 года, согласно п. 3 указанного акта, общая стоимость выполненных подрядчиком и принятых заказчиком по договору работ составляет 38306154 руб. 22 коп.

Заказчик в рамках настоящего договора осуществлял частичные платежи по результатам принятых выполненных подрядчиком работ, на текущий момента по договору подряда № Д907383/20МП от 01.04.2020 года размер задолженности составляет 1556853 руб. 49 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.3. договора, обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

19 мая 2020 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № ДП923147/20 (далее - договор), в соответствии с п.п. 1.1., 4.1., 7.2. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1, включая график выполнения работ, приложение № 2, которые являются неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, <...>, 34, кв. 7» на месте Сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.3., 2.5., 5.1. договора.

Сроки выполнения работ, согласно п. 3.1. договора, между сторонами согласованы и отражены в графике выполнения работ, приложение № 2, являющегося неотъемлемой частью договора, начало производства работ с «01» июня 2020 года, а окончание производства работ «15» сентября 2020 года, которые в соответствии с условиями п. 3.2. и п. 14.10. договора и ст. 421 ГК РФ стороны изменяли, отразив в дополнительных соглашениях № 1 - 8, согласно дополнительного соглашения № 8 от 03.06.2021 года внесены изменения в общую стоимость договора и сроки, с учетом дополнительных объемов работ общая цена договора составила 15346356 руб. 82 коп. в т.ч. НДС 20%.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актами выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 7.1. - 7.7. договора №№ 1 - 12, а также, заказчиком осуществлена частичная оплата по результатам принятых без замечаний выполненных подрядчиком работ, на текущий момента по договору подряда № ДП923147/20 года от 19.05.2020 года размер задолженности составляет 5082506 руб. 77 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.3. договора, обязан совершить оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

14 января 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № Д1069568/21М (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1. - 1.3,, 3.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1, включая график выполнения работ, приложение № 2, которые являются неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, <...>, 34, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Сроки выполнения работ, согласно п. 1.3. договора, между сторонами согласованы и отражены в графике выполнения работ, приложение № 2, являющегося неотъемлемой частью договора, начало производства работ с «01» марта 2022 года, а окончание производства работ «31» марта 2022 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, составляет 972419 руб. 44 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. договора, а также счетом-фактурой № 28 от 31.03.2022 года в общей сумме 972419 руб. 44 коп.

Заказчиком осуществлена частичная оплата по результатам принятых без замечаний выполненных подрядчиком работ, что подтверждается платежным поручением № 10 от 20.06.2022 года в сумме 428023 руб. 03 коп., т.е. на текущий момента по договору подряда № Д1069568/21М от 14.01.2021 года размер задолженности составляет 544396 руб. 41 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан совершить оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

15 июня 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках Договора подряда № ДМ1170958/21 (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1. - 1.3., 3.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение №1, которое является неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, д. 40 корп. 1, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Согласно п. 1.3. договора, сторонами определены начало ремонтных работ с «15» июня 2021 года, а окончание производства работ «31» октября 2021 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, составляет 3032251 руб. 32 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. договора, № 1 от 31.08.2021 года, а также счетом-фактурой № 42 от 31.08.2021 года в общей сумме 2949392 руб. 60 коп.; акты № 2 от 31.10.2021 года и счет-фактура № 62 от 31.10.2021 года в сумме 82858 руб. 71 коп.

Заказчиком осуществлена частичная оплата по результатам принятых без замечаний выполненных подрядчиком работ и на текущий момента по договору подряда № ДМ1170958/21 от 15.06.2021 года размер задолженности составляет 532251 руб. 31 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан совершить оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

01 июля 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № ДМ1175985/21 (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1. - 1.3., 3.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение №1, которое является неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, <...>, 34, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Согласно п. 1.3. договора, между сторонами согласованы начало ремонтных работ с «01» июля 2021 года, а окончание производства работ «31» августа 2021 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, составляет 97067 руб. 02 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. Договора, № 1 от 31.08.2021 года, а также счетом-фактурой № 38 от 31.08.2021 года в общей сумме 97067 руб. 02 коп.

На текущий момента по договору подряда № № ДМ1175985/21 от 01.07.2021 года размер задолженности составляет 97067 руб. 02 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

В рамках договора подряда № ДМ1180019/21 от 01.05.2021 года заказчиком подписаны и приняты без замечаний выполненные подрядчиком работы по актам выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 - 3 от 31.07.2021 и 31.11.2021 года, включая счета-фактуры № № 30, 39, 69 на общую сумму 488336 руб. 44 коп., которые заказчик не оплатил.

01 августа 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № ДМ1206279/21 (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1. -1.3., З.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1, которое является неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, <...>, 34, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Согласно п. 1.3. договора, между сторонами согласованы выполнение ремонтных работ с «01» августа 2021 года, а окончание производства работ «31» августа 2021 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, общая цена за работы составляет 819723 руб. 56 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. договора, № 1 от 31.08.2021 года, а также счетом-фактурой № 40 от 31.08.2021 года в общей сумме 819723 руб. 56 коп.

На текущий момента по договору подряда № ДМ1206279/21 от 01.08.2021 года размер задолженности составляет 319328 руб. 89 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

05 сентября 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № ДМ1231085/21 (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1.- 1.3., 3.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1, которое является неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, д. 40, корп. 1 кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Согласно п. 1.3. договора, между сторонами согласованы начало ремонтных работ с «05» сентября 2021 года, а окончание производства работ «31» октября 2021 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, общая цена за работы составляет 991842 руб. 11 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. договора, № 1 от 31.10.2021 года, а также счетом-фактурой № 64 от 31.10.2021 года в общей сумме 991842 руб. 11 коп.

На текущий момента по договору подряда № ДМ1231085/21 от 05.09.2021 года размер задолженности составляет 491447 руб. 44 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

01 сентября 2021 года между ООО «СК-Градъстрой», именуемое заказчик, а также, ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», именуемое подрядчик, возникли правоотношения в рамках договора подряда № ДМ1232091/21 (далее - договор) в соответствии с п.п. 1.1. - 1.3., 3.1., 5.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1, которое является неотъемлемой частью договора, подрядчик обязуется выполнить комплекс отделочных работ на Объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика ФИО4, <...>, 34, кв. 7» на месте сноса жилого дома, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях, установленные п.п. 2.2., 2.5., 4.1. договора.

Согласно п. 1.3. договора, между сторонами согласованы начало ремонтных работ с «01» сентября 2021 года, а окончание производства работ «31» октября 2021 года.

В соответствии с п. 2.1. договора и протоколом договорной цены на выполнение работ, приложение № 1 к договору, общая цена за работы составляет 3534158 руб. 44 коп.

Подрядчик выполнил принятые на себя обязательства, установленные договором, что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5.1. - 5.5. договора, № 1 от 31.10.2021 года, а также счетом-фактурой № 61 от 31.10.2021 года в общей сумме 3534158 руб. 44 коп.

На текущий момент по договору подряда № ДМ1232091/21 от 01.09.2021 года размер задолженности составляет 332996 руб. 78 коп., которую заказчик, в соответствии с п. 2.2. договора, обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском.

В соответствии с требованиями ст.ст. 702, 740 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации правоотношения между Сторонами регламентируются нормами Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно положениями ст. ст. 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основанием для возникновения обязательства Заказчика/Генерального подрядчика по оплате выполненных Подрядчиком работ является сдача ему результата работ, который оформляется Актами приема-передачи или иной приравненный к нему документ (п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Как следует из ст. 425 ГК РФ, после заключения условия договора становятся обязательными для его сторон.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Как установлено между сторонами (т.е. ООО «СК-Градъстрой» и ООО «МОНТАЖПРОЕКТ») акты выполненных работ, в соответствии с условиями договоров подряда, подписаны и приняты без замечаний, однако ответчик, в нарушение не только установленных норм гражданского законодательства, регулирующие подрядные правоотношения, но и положений ст.ст. 401, 314 ГК РФ уклонился от осуществления оплаты задолженности в общей сумме 9633210 руб. 43 коп.

Требование истца о взыскании гарантийного удержания в размере 206866 руб. 28 коп., по договору подряда №БЗГ-200311-1-МЖП от 28.05.2020, суд признает не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Условиями договора подряда № БЗГ-200311-1-МЖП от «28» мая 2020 г., а именно пунктом 3.2. установлено, что при оплате подрядчиком субподрядчику стоимости фактически выполненных работ подрядчик резервирует 5% (пять процентов) от стоимости всех выполненных работ в качестве обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по договору (далее - «гарантийное удержание»).

В соответствии с п. 3.4. договора подрядчик выплачивает субподрядчику гарантийное удержание в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта о выплате гарантийного удержания по истечения 1 (одного) года гарантийного срока, установленного ст. 9 договора.

В п 9.1. договора сказано, что гарантийный срок на работы, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с момента подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (КС-2).

Акт о выплате гарантийного удержания сторонами не оформлен.

В своем исковом заявление истец указывает что последний акт о приемки выполненных работ датируется 31.05.2022 года. В связи с чем датой календарного года от 31.05.2022, а соответственно датой подписания акта о выплате гарантийного удержания не может быть дата, ранее 31.05.2023.

Возврат гарантийного удержания производится исключительно после подписания акта о выплате гарантийного удержания на условиях и в сроки, предусмотренные договором.

Таким образом, срок возврата гарантийного удержания не наступил.

Доводы отзыва ответчика относительно не передачи исполнительной документации, судом отклоняются, поскольку представленные истцом акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписаны сторонами без разногласий.

Иные доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

Истец представил акты о выполнении работ и начала гарантийного срока по договорам №№ ДП923147/20, Д907383/20 МП, подписанные 31.07.2021.

Ответчик, доказательств оплаты задолженности не представил.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковое требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 9426324 руб. 15 коп. являются обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными в части исковые требования, заявленные ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", 127299, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛ., Д. 20, ОФИС 522, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2014, ИНН: <***> к ООО "СК-ГРАДЪСТРОЙ", 109382, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, ИНН: <***>.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310, 403, 421, 422, 425, 431, 702, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ, ст.ст. 65, 67, 68, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СК-ГРАДЪСТРОЙ", 109382, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, ИНН: <***> в пользу ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", 127299, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛ., Д. 20, ОФИС 522, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2014, ИНН: <***> задолженность в размере 9426324 (Девять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч триста двадцать четыре) руб. 15 коп., а также расходы по госпошлине в размере 69637 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 61 коп.

В удовлетворении остальной части иска, отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.


СУДЬЯ Э.Б. Ликшиков