Решение от 13 августа 2023 г. по делу № А32-22987/2022АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации город Краснодар «13» августа 2023 года Дело № А32-22987/2022 Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 13 августа 2023 года. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Цатуряна Р.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», г. Санкт-Петербург (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Туапсегоргаз», г. Туапсе (ИНН <***>, ОГРН <***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, г. Краснодар (ИНН <***>, ОГРН <***>), об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Туапсегоргаз» (далее – ответчик) об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022№ Ф-05-14/2022. Определением суда от 21.09.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края. Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание 26.04.2023 не обеспечили, надлежащим образом извещены о месте и времени проведения судебного заседания. Как следует из материалов дела, 12.11.2021 ответчик направил в адрес истца подписанный со своей стороны договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (письмо от 12.11.2021 № 342). Истец письмом от 05.04.2022 № 10-01/2565 направил в адрес ответчика подписанный Договор от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 с протоколом разногласий к договору от 31.03.2022. Письмом от 18.04.2022 № 1788, полученным истцом 25.04.2022, ответчик направил протокол урегулирования (согласования) разногласий к протоколу разногласий от 14.04.2022. При заключении договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-14/2022 между сторонами возникли разногласия по положениям: преамбулы договора, пунктов 1, 2, 3, 4, 4.1, 6, 8, 9, 9.1, 15.2, 15.3, 32. Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам. В соответствии с пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В силу статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. Реализация мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе порядок финансирования мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации урегулированы правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550 (далее – Правила № 1550). Приложением 1 к Правилам № 1550 является типовая форма договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, устанавливающая права и обязанности Единого оператора газификации и газораспределительной организации. В соответствии с пунктом 10 Правил финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями осуществляется ЕОГ путем заключения договора с газораспределительной организацией. В соответствии с абзацем 3 пункта 11 Правил № 1550 в случае несогласия с протоколом разногласий единый оператор газификации вправе обратиться в суд для урегулирования разногласий. При этом до принятия решения договор считается заключенным на условиях, выбранных газораспределительной организацией. В ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения по условиям преамбулы и пунктов 1, 2, 3, 4.1, 15.2, 15.3, по реквизитам сторон, по содержанию приложений № 1, № 2, № 3 и № 5 договора. Преамбулу стороны решили изложить в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ООО «Газпром газификация»), именуемое в дальнейшем «Оператор газификации», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Туапсегоргаз» (ООО «Туапсегоргаз»), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от «31» марта 2022 №Ф-05-148/2022 (далее - Договор) о нижеследующем:». Пункт 1 стороны решили изложить в следующей редакции: «В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 114 637 000 (сто четырнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок, определяемый в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора. Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать общую сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации (далее - Программа газификации) на период 2021-2022гг., исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее - сумма денежных средств в Программе газификации) и сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации (информация о данных договорах предоставляется оператору газификации по форме приложения № 5 к настоящему Договору). В случае если сумма финансирования превысит (превышает) общую сумму денежных средств, определенную в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирования в пределах общей суммы денежных средств, определенной в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора, в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору». Пункт 2 стороны решили изложить в следующей редакции: «Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации». Пункт 3 стороны решили изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации, и(или) предоставления оператору газификации информации о заключенных газораспределительной организацией договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Договору». Пункт 4.1 стороны решили изложить в следующей редакции: «В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом объема финансовых средств, полученных газораспределительной организацией в квартале, предшествующем отчетному, в результате совокупности следующих условий: - введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части догазификации; - установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части догазификации; - суммы финансовых средств, ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства». Пункт 15.2 стороны решили изложить в следующей редакции: «В случае размещения газораспределительной организацией средств, полученных от оператора газификации по настоящему Договору, на депозитных счетах, выдачи займов, полученные проценты используются газораспределительными организациями в качестве источника для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации». Пункт 15.3 стороны решили изложить в следующей редакции: «В случае изменения в цепочке собственников одной из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, такая Сторона обязана предоставить другой Стороне информацию об указанных изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений с подтверждением соответствующими документами по адресу электронной почты: ООО «Туапсегоргаз»: tuapsegorgaz2015@mail.ru; ООО «Газпром газификация»: Dogaz_info@eoggazprom.ru». Реквизиты и подписи стороны решили изложить в следующей редакции: Реквизиты и подписи Сторон Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Место нахождения: 352800, Краснодарский край. <...> Почтовый адрес:352800, <...> ИНН <***> КПП 236501001 ОГРН <***> Банковские реквизиты: Р/с<***> БИК 040349700 к/сч 30101810400000000700 Филиал ЮЖНЫЙ ПАО»УРАЛСИБ» г. Краснодар тел:8(918)0566640 Оператор газификации ООО «Газпром газификация» Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Чкаловское, наб. Адмирала ФИО4, д. 24, литера А, помещ. 918 Почтовый адрес: 191040, <...> дом. 61 (литер А) ИНН <***> КПП 781301001 ОГРН <***> ОКПО 55720617 Банковские реквизиты: Р/с<***> в АО «АБ «РОССИЯ» БИК 044030861 К/с 30101810800000000861 Приложения № 1, № 2, № 3 и № 5 стороны решили принять в редакции Протокола разногласий от 31 марта 2022, а именно: Приложение № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 ЗАЯВКА № на предоставление финансирования (транша) В соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № _________________от «___»______20___ года _____________________________________________________________________________ (полное наименование газораспределительной организации) в лице_______________________________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________________, в связи с недостаточностью финансовых средств в___ квартале 20___года, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить финансирование (транш) в размере (________________________) рублей. В составе финансирования (транша) предусмотрен НДС на оплату товаров, работ, услуг исполнителям в размере______________( _______________) рублей (указывается, если в запрашиваемой сумме финансирования учтена потребность в оплате товаров, работ, услуг исполнителям с учетом НДС). Перечень финансируемых объектов представлен в составе сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись) _____________________________________________________________________________ Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение №2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 СВЕДЕНИЯ о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кому:_______________________ «__» __________ 20__ г. ____________________________________________________________направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому _____________________________________________________________________________ (наименование газораспределительной организации) присоединению в рамках догазификации. * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Указывается «ПГД» по объектам/мероприятиям, предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации; Указывается «ТП» по объектам/мероприятиям, не предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации, но содержащимся в договорах о технологическом присоединении; *** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). **** - соответствует размеру транша, указанному в заявке на предоставление финансирования (транша) ***** - если допустимо. Приложение: Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости). Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 ОТЧЕТ о целевом использовании денежных средств по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации «__» _________ 20__ года ___________________________________________________________________ (наименование газораспределительной организации) По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от «__» ________ 20__ года № _________ (далее - договор) газораспределительной организации поступило _____________________________________________________________________________рублей, необходимых для проведения_____________________________________________ (сумма цифрами и прописью) мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в отношении ________________________________________(далее соответственно - объект, объекты). * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; -Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). Приложения: 1. Копии актов приемки объекта капитального строительства на листах в 1 экземпляре. 2. Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на ___ листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости). При необходимости дополнительно запрашиваются оператором газификации: 3. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 на ___ листах в 1 экземпляре. 4. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – на ___ листах в 1 экземпляре. 5. Копии счетов-фактур – на ___ листах в 1 экземпляре. 6. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на ___ листах в 1 экземпляре. 7. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение договора, - на ___ листах в 1 экземпляре. «_»________________ 20 __ года Руководитель ____________________________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Отчет проверен, замечаний нет _________________________________________________ (должность проверяющего от организации – оператора газификации) __________________________________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) Согласовано _________________________________ (руководитель оператора газификации) _________________________________ (сокращенное наименование организации-оператора газификации) __________________/______________ «__» __________ 20 __ года Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение № 5 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 РЕЕСТР договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации Кому:_______________________ «__» __________ 20__ года _________________________________________________ направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому (наименование газораспределительной организации) присоединению в рамках догазификации, осуществляемых в _____________________________________________. (наименование региона выполнения работ) Номер п/п Дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ) Номер заключенного договора о технологическом присоединении Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения* Код объекта строительства, необходимого для осуществления технологического присоединения** 1 2 3 4 5 * Указывается наименования муниципального образования, населенного пункта, улицы и номер домовладения. ** Код объекта строительства должен корреспондироваться с кодом объекта, предусматриваемым при финансировании ООО "Газпром газификация" мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями согласно Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1550); Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Принимая во внимание волю сторон, учитывая полное соответствие указанной редакции указанных абзацев, пунктов и разделов Правилам № 1550, они принимаются судом в согласованной сторонами редакции. Неурегулированными остались разногласия по пунктам 4, 6, 8, 9, 9.1, 32 и приложению № 4. Истец просит изложить пункт 4 в следующей редакции: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не менее 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, по которым в соответствии с Приложением №2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550, начисление процентов не предусмотрено). В обеспечение обязательств по возврату суммы финансирования, предусмотренной пунктом 1 настоящего Договора, газораспределительная организация предоставляет оператору газификации обеспечение выполнения указанных обязательств в виде независимой безусловной и безотзывной банковской гарантии (далее - банковская гарантия), до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим Договора. Сумма обеспечения должна быть равна сумме обеспечиваемого транша, текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть - согласованы оператором газификации. Газораспределительная организация обязана представить оператору газификации оригинал банковской гарантии не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Оператор газификации обязан в вышеуказанный срок рассмотреть банковскую гарантию и принять данную банковскую гарантию, либо направить в адрес газораспределительной организации мотивированный отказ в ее принятии. После устранения газораспределительной организацией замечаний оператор газификации осуществляет рассмотрение банковской гарантии в порядке и сроки, установленные для первоначальной приемки банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать на 60 календарных дней срок полного исполнения газораспределительной организацией своих обязательств по возврату суммы финансирования в соответствии с условиями настоящего Договора. По соглашению Сторон может быть избран иной альтернативный способ обеспечения исполнения обязательства газораспределительной организацией по возврату суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего Договора. По согласованию с оператором газификации, после ввода в эксплуатацию объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, при условии государственной регистрации прав собственности на построенные объекты, банковская гарантия может быть заменена залогом таких объектов (или сумма банковской гарантии уменьшена на сумму стоимости переданных в залог оператору газификации объектов, созданных в рамках мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации). Изменение срока и суммы банковской гарантии возможно только после оформления залога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.». Ответчик, в свою очередь, просит изложить указанный пункт в следующей редакции: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью финансирования на квартал, направляемыми в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не менее 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, по которым в соответствии с Приложением №2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 № 1550, начисление процентов не предусмотрено).». По пункту 4 договора, разногласия сторон сводятся к необходимости включения в его содержание условий об обеспечении исполнения обязательства в виде банковской гарантии. Так, истец настаивает на включении данного условия в договор, ответчик категорически возражает со ссылкой на невозможность его исполнения. В силу пункта 23 Правил № 1550 ЕОГ или региональный оператор газификации, профинансировавший по договору мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, на условиях и в порядке, установленных гражданским законодательством, по согласованию с соответствующей ГРО вправе получить от ГРО: в собственность имущество, в том числе созданное с использованием финансовых средств единого оператора газификации или регионального оператора газификации; в собственность ценные бумаги, акции, паи, доли в уставном капитале ГРО; предоставленные финансовые средства в денежной форме, в том числе получив от газораспределительной организации средства от применения ею специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Указанные положения содержат диспозитивный перечень механизмов, обеспечивающих возмещение имущественной сферы ЕОГ, предоставившего финансирование, наряду с вытекающим из существа рассматриваемого способа механизмом возврата предоставленного финансирования. Главой 23 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены порядок и способы обеспечения исполнения обязательств, одним из которых является банковская гарантия. Выдача банковской гарантии является абстрактной сделкой, не зависящей от основания (каузы), для которой не характерно присущее абсолютному большинству способов обеспечения обязательств свойство, именуемое акцессорностью объема. Это значит, что кредитор в обеспечительном правоотношении (бенефициар) может истребовать исполнение у гаранта в объеме большем, чем мог бы получить от должника в основном (магистральном) правоотношении. При этом гарант не вправе выдвигать против бенефициара возражения относительно состоявшегося частичного или полного исполнения обязательства принципалом. Указанное следует из смысла норм, содержащихся в пункте 1 статьи 368, пункте 1 статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации. Применение подобного обеспечения также возлагает на должника необходимость несения дополнительных расходов, связанных с получением банковской гарантии. Предоставление банковской гарантии не предусмотрено положениями Правил № 1550, в связи с чем согласование такого условия сторонами настоящего спора подчинено общим правилам гражданского законодательства о заключении договора (статьи 1, 421, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). Получение ответчиком такого рода банковской гарантии будет существенными для него финансовыми затратами (невыгодными условиями, расходная часть которых не компенсируется), и освободит ЕОГ от обязательств по оказанию финансирования мероприятий по программе догазификации. Кроме того, предложенный протоколом разногласий в редакции истца способ обеспечения исполнения обязательств в виде безусловной и безотзывной банковской гарантии неприемлем для ответчика и не регламентирован Правилами № 1550 и Правилами №1547, является ограничивающим права ответчика. Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации не содержится императивного указания на включение в договор о финансировании мероприятий по программе догазификации, заключаемый между единым оператором газификации и невзаимной газораспределительной организации условий об обеспечения исполнения обязательств обеими сторонами сделки. Деятельность ответчика в части транспортировки природного газа и исполнения мероприятий по технологическому присоединению строго регламентирована нормативными законодательными актами и является регулируемой государством. Соответственно такие затраты, как банковская гарантия не обеспечена никаким источником финансирования. Для газораспределительной организации существует лишь два источника доходов - тариф на транспортировку газа и средства спецнадбавки. Возможность включения ответчиком затрат на получение и содержание банковской гарантии для предоставления Единому оператору газификации в раках договора финансирования за счет регулируемых государством видов деятельности законодательством не предусмотрена, и будет являться для газораспределительной организации необоснованными и нецелевыми расходами, конечным плательщиком которых будут являться потребители сетевого газа и услуг по его транспортировке. Возложение на конечных потребителей бремени такого обеспечения обязательств необоснованно и не предусмотрено законодательством. Кроме того, абзацы 9 – 14 пункта 4 договора и приложение № 4 к договору «Условия Банковского сопровождения», предлагаемые в редакции истца, устанавливают ограничение прав ответчика по направлению, согласно условиям договора, заявки на финансирование, так как ставит финансирование в зависимость от предоставления истцу банковской гарантии до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим договором. Данное условие является ограничивающим права ответчика и не соответствует требованиям законодательства. Также, согласно предложенным изменениям в редакции истца, текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть согласованы оператором газификации, газораспределительная организация обязана предоставить оператору газификации оригинал банковской гарантии не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи заявки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Единый оператор газификации обязан в вышеуказанный срок рассмотреть банковскую гарантию и принять данную банковскую гарантию, либо направить в адрес газораспределительной организации мотивированный отказ в ее принятии. После устранения газораспределительной организацией замечаний оператор газификации осуществляет рассмотрение банковской гарантии в порядке и сроки, установленные для первоначальной приемки банковской гарантии. Предусматривая право истца отказать с замечаниями в принятии уже полученной в финансовой организации и оплаченной ответчиком банковской гарантии, истец закрепляет неправомерную обязанность ответчика в нарушение законодательства о банковской деятельности, диктовать банковским организациям условия и порядок предоставления обеспечения и понуждать их к неправомерным действиям. Указанные условия неисполнимы, противоречат нормам законодательства и ущемляют права ответчика. Также необходимо учесть, что ответчик обратился к Единому оператору газификации для заключения договора финансирования по причине существующей недостаточности средств на реализацию мероприятий по догазификации. Таким образом, навязывание условия банковской гарантии, в виде дополнительных расходов, будет направлено на ущемление интересов ответчика и третьих лиц – потребителей сетевого газа (как физических, так и юридических лиц), являющихся конечным источником для погашения данных затрат виде роста соответствующих тарифов. Согласно пункту 21 Правил взаимодействия расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации рассчитываются газораспределительной организацией в соответствии с утвержденными Федеральной антимонопольной службой методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, и методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации. Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждены приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания). В соответствии с пунктом 46 Методических указаний экономически обоснованные расходы за подключение газоиспользующего оборудования, осуществляемого в рамках догазификации, не должны превышать расходы: - на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов; - на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС; - на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ. Таким образом, расходы на получение и содержание банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору финансирования между истцом и ответчиком в соответствии с положениями федерального законодательства не учитываться при формировании тарифов на услуги по транспортировке газа, а также при определении расходов на мероприятия выполняемые ГРО в рамках догазификации. Включение данных положений в договор в редакции истца, не только будет нарушать права газораспределительной организации и третьих лиц, но и может послужить основанием для неполучения финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Единого оператора газификации. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Арбитражного суда Ставропольского края от 06.09.2022 по делу № А63-6650/2022, оставленном без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2022 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.03.2023. С учетом изложенного, а также специфики сложившихся между сторонами правоотношений, обусловленных реализацией государственной программы догазификации с целью подключения к газоснабжению домовладений физических лиц, принимая во внимание, что способы обеспечения исполнения обязательств по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, ограничены положениями Правил № 1550, суд приходит к выводу о необходимости урегулирования разногласий сторон, исключив абзац пункта 4 об установлении способа обеспечения обязательств в виде банковской гарантии. Таким образом, пункт 4 договора следует оставить в редакции ответчика, следующего содержания: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью финансирования на квартал, направляемыми в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению №1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не менее 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, по которым в соответствии с Приложением №2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550, начисление процентов не предусмотрено)». Истец предлагает изложить пункт 6 в следующей редакции: «Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2071 года. Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором газораспределительная организация ввела в эксплуатацию первый объект капитального строительства, построенный (реконструированный) за счёт средств оператора газификации, осуществляет возврат денежных средств по настоящему договору. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств оператора газификации строительство (реконструкцию)) за счёт средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала. Стороны ежеквартально, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акт сверки взаиморасчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.». Ответчик настаивает на редакции: «Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2071 года. Газораспределительная организация производит возврат полученных по настоящему Договору средств финансирования оператору газификации равными долями ежеквартально начиная с 01 апреля 2023 года. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств оператора газификации строительство (реконструкцию)) за счет средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала. Стороны ежеквартально, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акты сверки взаиморасчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.». Разногласия сторон по пункту 6 сводятся к моменту начала осуществления возврата денежных средств по договору. Так, истец связывает момент возврата денежных средств с моментом ввода в эксплуатацию первого объекта капитального строительства, построенного (реконструированного) за счёт средств оператора газификации. Ответчик считает, что должен возвращать денежные средства равными долями ежеквартально начиная с 01 апреля 2023 года. Пунктом 1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Отлагательное условие должно отвечать следующим признакам: в момент совершения сделки ее участникам не должно быть известно, наступит или не наступит в будущем обстоятельство, включенное в сделку в качестве отлагательного условия; такое обстоятельство должно быть возможным; отлагательное условие должно быть обстоятельством, не зависящим от воли сторон. Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 3 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации не запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным условием, наступление которого зависит, в том числе и от поведения стороны сделки. Поскольку истцом в материалы дела не представлено доказательств ввода в эксплуатацию первого объекта капитального строительства, а ответчик выразил согласие на более ранний срок возврат денежных средств, суд приходит к выводу, что редакция пункта 6, предложенная ответчиком, не нарушает прав истца. Истец настаивает на изложении пунктов 8, 9, необходимости включения в условия договора пункта 9.1. и соответственно Приложения № 4, тем самым предусмотреть в договоре обязанность ответчика об открытии отдельного счета в банке для предоставления транша и применения банковского сопровождения, а также возложить на ответчика обязанность уведомлять третьих лиц, осуществляющих договорные обязательства с ответчиком во исполнение мероприятий в рамках догазификации, о необходимости открытия отдельных счетов в банке для целей расчетов и банковского сопровождения по таким договорам. Данные обременения коснутся не только газораспределительной организации, но и подрядчиков по производству работ и поставщиков материалов и оборудования, создадут непредусмотренные законодательством дополнительные обязанности ответчика на получение финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Единого оператора газификации. Положения Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7, предусматривают при формировании тарифов на услуги по транспортировке газа учитывать затраты на возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с транспортировкой газа. В соответствии с пунктом 6 Методики, при расчёте специальных надбавок учитываться следующие средства: необходимые для финансирования утвержденной программы газификации на период установления специальной надбавки в зоне обслуживания данной ГРО; альтернативные источники финансирования утвержденной программы газификации, в том числе средства бюджетов всех уровней, инвестиции сторонних организаций, средства от проведения дополнительных эмиссий акций, плата за подключение и т.д.; выпадающие доходы газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от увеличения выручки ГРО в связи с введением специальной надбавки. Таким образом, положения федерального законодательства не предусматривают включение расходов на открытие и содержание дополнительных специальных банковских счетов для проведения расчетов по договору финансирования между истцом и ответчиком при формировании тарифов на услуги по транспортировке газа и специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Обосновывая свои требования необходимостью создания дополнительного механизма контроля за целевым использованием средств по договору финансирования ответчиком, его подрядчиками и поставщиками, истец не учитывает, что условие о целевом использовании денежных средств исключительно на реализацию программы догазификации указано в пункте 1 договора финансирования в редакции ответчика. Также, в пункте 11 договора финансирования урегулирован порядок предоставления ежеквартальной отчетности истцу о целевом использовании средств финансирования. Кроме того, контроль за обоснованностью предоставленных газораспределительной организацией сведений и размером фактически понесенных расходов согласно правилам № 1550 осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) – Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края. Установленные в законодательстве механизмы контроля являются достаточными для проверки обоснованности и целевого использования денежных средств на финансирование мероприятий по догазификации ответчиком. Кроме того, Правила № 1550 не содержат требования об открытии газораспределительной организацией и ее контрагентами отдельных банковских счетов в кредитной организации, согласованной истцом, для расчетов по договору финансирования, что является ограничением прав ответчика и третьих лиц, а также нарушением положений законодательства Российской Федерации. При этом пунктом 9.1 договора в редакции истца устанавливается, что неисполнение или несвоевременное исполнение газораспределительной организацией обязательств по открытию отдельного счета освобождает оператора газификации от обязательства по осуществлению платежей по договору до даты получения уведомления от газораспределительной организации об открытии отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления траншей, то есть снимает с Единого оператора газификации ответственность за неисполнение со своей стороны договора в связи с указанными обстоятельствами. Кроме того, согласно пункту 6 Приложения № 4 к договору в редакции истца, параметры банковского сопровождения, в том числе разрешенные уровни кооперации, предмет контроля, а также реестр контрагентов могут быть изменены по инициативе оператора газификации путем подачи заявки на изменение параметров банковского сопровождения. Указанные условия не только нарушают положения действующего законодательства о банковской деятельности, но и закрепляют право истца вмешиваться в финансово-экономическую деятельность при расчетах с контрагентами, а также в гражданско-правовые отношения между ответчиком и банком по договору банковского сопровождения, устанавливая право истца на вмешательство и односторонне изменение условий в договорных отношениях между юридическими лицами, что недопустимо. Кроме того, пунктом 2.7. Приложения № 4 закреплено навязывание третьим лицам в рамках исполнения обязательств по договору финансирования путем обеспечения ответчиком наличия в договорах, заключаемых с подрядчиками условий об осуществлении расчетов исключительно по отдельным счетам, открытым в том же банке, который согласует истец. Данное условие приведет к невозможности исполнения норм Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и будет являться навязыванием со стороны ответчика неприемлемых условий в договорах, которые будут расценены контролирующими органами как нарушение не только Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, но и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Включение пункта 9.1 и Приложения № 4 в договор финансирования в редакции истца противоречащим нормам законодательства и напрямую статьей Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которой регламентирован запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Хозяйствующим субъектам запрещено заключать соглашения, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения: - о навязывании контрагенту условий договора (третьим лицам), невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, включая согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров (банковских услуг), в которых контрагент не заинтересован (подпункт 1 пункта 4 статьи 11 и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); - о создании другим хозяйствующим субъектом препятствий к доступу на товарный рынок (подпункт 3 пункта 4 статьи 11 и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Включение таких условий в договор может быть расценено как навязывание контрагенту невыгодных для него и не относящихся к предмету договора условий, а также как создание другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок. Учитывая, что предоставление банковской гарантии не предусмотрено положениями законодательства для газораспределительной организации не подлежит включению в договор приложение № 4 «Условия Банковского сопровождения» (пункт 32 договора). В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Руководствуясь статьями 65, 68, 71, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд урегулировать разногласия, возникшие между сторонами при заключении договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-14/2022. Преамбулу изложить в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ООО «Газпром газификация»), именуемое в дальнейшем «Оператор газификации», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Туапсегоргаз» (ООО «Туапсегоргаз»), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от «31» марта 2022 №Ф-05-148/2022 (далее - Договор) о нижеследующем:». Пункт 1 изложить в следующей редакции: «В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 114 637 000 (сто четырнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок, определяемый в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора. Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать общую сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации (далее - Программа газификации) на период 2021-2022гг., исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее - сумма денежных средств в Программе газификации) и сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации (информация о данных договорах предоставляется оператору газификации по форме приложения № 5 к настоящему Договору). В случае если сумма финансирования превысит (превышает) общую сумму денежных средств, определенную в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирования в пределах общей суммы денежных средств, определенной в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора, в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору». Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации». Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1550. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации, и(или) предоставления оператору газификации информации о заключенных газораспределительной организацией договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Договору». Пункт 4 договора изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью финансирования на квартал, направляемыми в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не менее 50% от расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, по которым в соответствии с Приложением №2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 № 1550, начисление процентов не предусмотрено).». Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом объема финансовых средств, полученных газораспределительной организацией в квартале, предшествующем отчетному, в результате совокупности следующих условий: - введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части догазификации; - установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части догазификации; - суммы финансовых средств, ранее полученные от оператора газификации и неизрасходованные средства». Пункт 6 договора изложить в следующей редакции: «Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2071 года. Газораспределительная организация производит возврат полученных по настоящему Договору средств финансирования оператору газификации равными долями ежеквартально начиная с 01 апреля 2023 года. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств оператора газификации строительство (реконструкцию)) за счет средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала. Стороны ежеквартально, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акты сверки взаиморасчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.». Пункт 8 договора изложить в следующей редакции: «Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет Газораспределительной организации, указанный в разделе VIII настоящего Договора». Пункт 9 договора изложить в следующей редакции: «Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет Газораспределительной организации». Пункт 15.2 изложить в следующей редакции: «В случае размещения газораспределительной организацией средств, полученных от оператора газификации по настоящему Договору, на депозитных счетах, выдачи займов, полученные проценты используются газораспределительными организациями в качестве источника для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации». Пункт 15.3 изложить в следующей редакции: «В случае изменения в цепочке собственников одной из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, такая Сторона обязана предоставить другой Стороне информацию об указанных изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений с подтверждением соответствующими документами по адресу электронной почты: ООО «Туапсегоргаз»: tuapsegorgaz2015@mail.ru; ООО «Газпром газификация»: Dogaz_info@eoggazprom.ru». Реквизиты и подписи стороны решили изложить в следующей редакции: Реквизиты и подписи Сторон Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Место нахождения: 352800, Краснодарский край. <...> Почтовый адрес:352800, <...> ИНН <***> КПП 236501001 ОГРН <***> Банковские реквизиты: Р/с<***> БИК 040349700 к/сч 30101810400000000700 Филиал ЮЖНЫЙ ПАО»УРАЛСИБ» г. Краснодар тел:8(918)0566640 Оператор газификации ООО «Газпром газификация» Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Чкаловское, наб. Адмирала ФИО4, д. 24, литера А, помещ. 918 Почтовый адрес: 191040, <...> дом. 61 (литер А) ИНН <***> КПП 781301001 ОГРН <***> ОКПО 55720617 Банковские реквизиты: Р/с<***> в АО «АБ «РОССИЯ» БИК 044030861 К/с 30101810800000000861 Приложения № 1, № 2, № 3 и № 5 изложить в следующей редакции: Приложение № 1 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 ЗАЯВКА № на предоставление финансирования (транша) В соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № _________________от «___»______20___ года _____________________________________________________________________________ (полное наименование газораспределительной организации) в лице_______________________________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________________, в связи с недостаточностью финансовых средств в___ квартале 20___года, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить финансирование (транш) в размере (________________________) рублей. В составе финансирования (транша) предусмотрен НДС на оплату товаров, работ, услуг исполнителям в размере______________( _______________) рублей (указывается, если в запрашиваемой сумме финансирования учтена потребность в оплате товаров, работ, услуг исполнителям с учетом НДС). Перечень финансируемых объектов представлен в составе сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись) _____________________________________________________________________________ Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение № 2 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 СВЕДЕНИЯ о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кому:_______________________ «__» __________ 20__ года ____________________________________________________________направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому _____________________________________________________________________________ (наименование газораспределительной организации) присоединению в рамках догазификации. * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Указывается «ПГД» по объектам/мероприятиям, предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации; Указывается «ТП» по объектам/мероприятиям, не предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации, но содержащимся в договорах о технологическом присоединении; *** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). **** - соответствует размеру транша, указанному в заявке на предоставление финансирования (транша) ***** - если допустимо. Приложение: Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости). Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 ОТЧЕТ о целевом использовании денежных средств по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации «__» _________ 20__ года ___________________________________________________________________ (наименование газораспределительной организации) По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от «__» ________ 20__ года № _________ (далее - договор) газораспределительной организации поступило _____________________________________________________________________________рублей, необходимых для проведения_____________________________________________ (сумма цифрами и прописью) мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в отношении ________________________________________(далее соответственно - объект, объекты). * Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку. ** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; -Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). Приложения: 3. Копии актов приемки объекта капитального строительства на листах в 1 экземпляре. 4. Реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации на ___ листах в 1 экземпляре (прилагается при необходимости). При необходимости дополнительно запрашиваются оператором газификации: 3. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 на ___ листах в 1 экземпляре. 4. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – на ___ листах в 1 экземпляре. 5. Копии счетов-фактур – на ___ листах в 1 экземпляре. 6. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на ___ листах в 1 экземпляре. 7. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение договора, - на ___ листах в 1 экземпляре. «_»________________ 20 __ года Руководитель ____________________________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Отчет проверен, замечаний нет _________________________________________________ (должность проверяющего от организации – оператора газификации) __________________________________________________ (сокращенное наименование организации - оператора газификации) Согласовано _________________________________ (руководитель оператора газификации) _________________________________ (сокращенное наименование организации-оператора газификации) __________________/______________ «__» __________ 20 __ года Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Приложение № 5 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 31.03.2022 № Ф-05-148/2022 РЕЕСТР договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации Кому:_______________________ «__» __________ 20__ года _________________________________________________ направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому (наименование газораспределительной организации) присоединению в рамках догазификации, осуществляемых в _____________________________________________. (наименование региона выполнения работ) Номер п/п Дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ) Номер заключенного договора о технологическом присоединении Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения* Код объекта строительства, необходимого для осуществления технологического присоединения** 1 2 3 4 5 * Указывается наименования муниципального образования, населенного пункта, улицы и номер домовладения. ** Код объекта строительства должен корреспондироваться с кодом объекта, предусматриваемым при финансировании ООО "Газпром газификация" мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями согласно Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1550); Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); Форма согласована: Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «Туапсегоргаз» Генеральный директор ______________________/ФИО2 М.П. Генеральный директор _______________________/ФИО3 М.П. Пункт 9.1 и Приложение № 4 исключить из условий договора. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья Р.С. Цатурян Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ (ИНН: 7813655197) (подробнее)Ответчики:ООО "Туапсегоргаз" (подробнее)Иные лица:Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края (подробнее)Судьи дела:Цатурян Р.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Признание договора незаключеннымСудебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ |
