Резолютивная часть решения от 9 сентября 2020 г. по делу № А32-34517/2019Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации Дело № А32-34517/19 г. Краснодар 09 сентября 2020 г. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, Взыскать с ООО "Строймонтаж № 6" в пользу муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление Капитального Строительства" неустойку в размере 5435095 руб. 90 коп., неустойку, начисленную на сумму долга в размере 47 960 255 руб. из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, до момента предоставления ответчиком договора страхования согласно условиям контракта № 31 от 14.10.2016., не далее, чем одно из событий, которое наступит раньше: 23.12.2021. или принятие решения о признании ответчика банкротом. Взыскать с ООО "Строймонтаж № 6" в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 50175 руб.. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья : О.А. Гречко Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:МКУ г.Сочи "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Строймонтаж №6" (подробнее)Судьи дела:Гречко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
