Решение от 22 мая 2017 г. по делу № А56-91661/2016

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-91661/2016
23 мая 2017 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2017 года .

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (адрес: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.16, ОГРН: 1044701899087);

ответчик: Акционерное общество "Генеральная Строительная Корпорация" (адрес: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 22, ОГРН: 1027802491331);

о взыскании 34 766 488 руб. 23 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 25.01.2017

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 08.01.2017

установил:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит взыскать с АО "Генеральная Строительная Корпорация" 33 983 942 руб. 87 коп. неустойки за просрочку предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств на основании п.5.3 государственного контракта № 0089 от 15.07.2013.

Ответчик просит уменьшить размер неустойки на основании ст.333 ГК РФ.

Судом установлено:

Между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и ОАО «ГСК» был заключен государственный контракт № 0089 от 15.07.2013 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области 17.08.2015г. № 317-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области» от 02.12.2011г. № 709-р «О Государственном казенном учреждении Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.08.2015г. № 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области» от 07.09.2011г. № 283 «Об утверждении Положения о Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области» и Актом приема- передачи документации от 22.12.2015г. права и обязанности заказчика по Государственному контракту № 0089 от 15.07.2013г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области перешли в полном объеме к ГКУ «Ленавтодор», следовательно право требования так же перешло к ГКУ «Ленавтодор».

В соответствии с п. 5.1., 5.3., 5.4. Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих гарантийных обязательств (в том числе обязательств по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных статьей 8 Контракта, в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

Согласно п. 5.3. Контракта обеспечение исполнения гарантийных обязательств,действует с 26.10.2014г. по 26.10.2019г., а следовательно, Подрядчик обязанпредоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее 26.10.2014г. Фактически обеспечение исполнения гарантийных обязательств представлено02.02.2015г. Таким образом, ОАО «ГСК» допущена просрочка выполнения обязательства, предусмотренного п.5.3 контракта, в количестве 99 дней.

Размер неустойки составляет 33 983 942 руб. 87 коп.

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и на основании ст.333 ГК РФ подлежит уменьшению до 600 000 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине в размере 196 832 руб. 44 коп. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с открытого акционерного общества "Генеральная Строительная Корпорация" в пользу Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 600 000 руб. 00 коп. неустойки и 196 832 руб. 44 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.