СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 июля 2020 г. по делу № А41-10919/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

48_9877763

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-10919/20
30 июля 2020 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" о взыскании задолженности по договору субподряда,

встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" к обществу с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" о взыскании неустойки по договору субподряда,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" в пользу

общества с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" задолженность в размере 8619320

рублей 26 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 64090 рублей

80 копеек, а всего 8683411 рублей 06 копеек. В иске в остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" в пользу

общества с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" неустойку в размере 79691

рубля 20 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 3185 рублей, а

всего 82876 рублей 20 копеек. Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРКНЕФТЬ" в

пользу общества с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" денежные средства в сумме

8600534 рубля 86 копеек.

Взыскание с общества с ограниченной ответственностью "НПО "ДСТ" не производить. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Дубровская