СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 сентября 2023 г. по делу № А62-4391/2023

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100099_707719

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 07.09.2023 Дело № А62-4391/2023

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Муниципального казенного учреждения «Строитель» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к акционерному обществу «ДЭП № 47» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 17/2022-МКУ от 07.06.2022 в размере 263 943,64 рублей, неустойки по муниципальному контракту № 18/2022-МКУ от 07.06.2022 в размере 309 845,03 рублей, неустойки по муниципальному контракту № 20/2022-МКУ от 06.06.2022 в размере 272 203,49 рублей, неустойки по муниципальному контракту № 24/2022-МКУ от 07.06.2022 в размере 183 963,65 рублей, неустойки по муниципальному контракту № 25/2022-МКУ от 07.06.2022 в размере 261 767,59 рублей, неустойки по муниципальному контракту № 27/2022-МКУ от 07.06.2022 в размере 232 000,96 рублей,

третье лицо: временный управляющий АО «ДЭП 47» ФИО2

при участии в судебном заседании: от истцов: от истца: ФИО3, представитель; от ответчика: ФИО4, представитель; от третьего лица: – не явились, извещены надлежаще,

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Муниципального казенного учреждения «Строитель» (ОГРН 1106732001420; ИНН 6732001469) отказать.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина