Решение от 12 мая 2022 г. по делу № А83-13377/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru



Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-13377/2021
12 мая 2022 года
город Симферополь



Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2022 года. Решение в полном объёме изготовлено 12 мая 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ковлаковой И.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел материалы искового заявления общества с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН:1141690056903, ИНН: <***>, 420097, <...>, офис 9;420097, г. Казань, а/я 24)

к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Крымздрав» (ОГРН <***> ИНН <***> 295000, <...>)

о взыскании,

участники процесса не явились;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» обратилась в Арбитражный суд Республики Крым к Государственному казенному учреждению Республики Крым «Крымздрав» с исковым заявлением, согласно которого просит суд взыскать:

сумму основного долга по договору в размере 406 193,38 рублей;

неустойку в размере 7 731,22 рублей;

судебные расходы.

05.10.2021 от общества с ограниченной ответственностью "ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" поступило ходатайство об уточнении исковых требований ввиду оплаты долга 22.07.2021 на сумму 406 193,38 рублей, то есть после подачи искового заявления в суд, но до принятия заявления к производству, что подтверждается платёжным поручением от 22.07.2021 № 521479 (л.д.107).

В соответствии с частью 1, 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично.

Учитывая, что истец, воспользовавшись правом, закреплённым в части 2 статьи 49 АПК РФ, заявил об уменьшении размера исковых требований в части взыскания основного долга, а также то, что это не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, уточнение требований в этой части иска судом принято, в связи с чем суд продолжил рассмотрение дела с учётом требований о взыскании:

суммы неустойку в размере 12 212,88 рублей;

судебных расходов.

07.06.2021 в ходе предварительного судебного заседания суд в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ, протокольным определением перешёл на стадию судебного разбирательства.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по оплате поставленного товара по договору поставки.

Представители сторон явку уполномоченного представителя в судебное заседание 12.05.2022 не обеспечили, о дате и месте проведения судебного заседания был уведомлены надлежащим образом, в соответствии со статьёй 123 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 123 АПК РФ, лица, участвующие в деле и иные участники судебного процесса считаются извещёнными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия, арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе.

В пункте 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» разъяснено, что извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьёй 122 АПК РФ, и её получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

Кроме того, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ разместил информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.crimea.arbitr.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещённых о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

С учётом изложенного, суд считает сторон надлежаще извещённым.

Исследовав материалы дела, судом были установлены следующие обстоятельства.

07 декабря 2020 года между Государственным казенным учреждением «Крымздрав» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Поставщик) заключён контракт № 0875200000220000406 на поставку весов медицинских электронных стационарных для нужд ГБУЗ РК «Центр крови» в количестве 6 штук.

Согласно пункта 1.1. контракта поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) (окпд 2 26.51.31.000) (далее - оборудование) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом обеспечить доставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, инструктаж правилам эксплуатации и инструктаж специалистов: ГБУЗ РК «Центр крови», эксплуатирующих оборудование и осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (далее-услуги), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование.

Поставщик доставляет оборудование получателям оборудования с разгрузкой с транспортного средства по адресу согласно приложению №1 к техническому заданию в соответствии с отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту) (далее - место доставки). Оказание услуг осуществляется поставщиком в месте доставки в соответствии с отгрузочной разнарядкой (планом распределения) (приложение № 3 к контракту). Поставщик выполняет все виды погрузочно-разгрузочных работ, распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, сборку, проверяет функционирование товара (пункт 1.3. контракта).

В соответствии с пунктом 2.2. контракта цена контракта, составляет 406 193,38 рублей, НДС не облагается в связи с установлением для поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ.

Фактической датой поставки считается дата утверждения заказчиком акта приёма- передачи оборудования (приложение № 4 к контракту) (пункт 5.2. контракта).

Согласно пункта 5.3. контракта при поставке оборудования поставщик представляет следующую документацию:

а)копию регистрационного удостоверения на оборудование, выданного РОСЗДРАВНАДЗОРом 16.02.2017 № ФСР 2010/07363;

б)техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

в)товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г)акт приёма-передачи оборудования (приложение № 4 к Контракту) в трех экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Получателя и один экземпляр для Поставщика);

д)гарантию производителя на оборудование, срок действия которой составляет 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

е)гарантию поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа.

Приёмка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования получателю в месте доставки и включает в себя следующее:

а)проверку номенклатуры поставленного оборудования на соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б)проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта

в)контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

г)проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование;

д)проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

е)проверку комплектности и целостности поставленного оборудования.

Приёмка оборудования по количеству и качеству производится получателем, его представителями и приёмочной комиссией, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Данный этап завершается подписанием членами комиссии акта приёма-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту).

Пунктом 9.2. контракта установлено, что оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств со счёта заказчика на счёт поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта заказчика.

Оплата по Контракту за поставленное оборудование и оказанные услуги осуществляется заказчиком после представления поставщиком в срок 5 рабочих дней следующих документов или копий документов (пункт 9.3. контракта):

а)счёта;

б)счёта-фактуры;

в)товарной накладной;

г)актов приёма-передачи оборудования (приложение № 4 к контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

д)актов ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к контракту), подписанных поставщиком и заказчиком;

е)копий регистрационных удостоверений на оборудование

ж)гарантии производителя (изготовителя) на оборудование (копии)

з)гарантии поставщика на оборудование (копии)

и)руководства по эксплуатации (инструкции) на оборудование

Оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего оборудования, предусмотренного спецификацией (приложение № 1 к контракту), и оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 контракта (пункт 9.5 контракта).

Согласно пункта 11.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.2. контракта В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В рамках исполнения обязательств по контракту поставщик передал заказчику следующее оборудование:

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314538;

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314543;

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314544;

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314552;

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314553;

-весы электронные стационарные SECA-769 серийный №10000000314556.

Передача соответствующего товара подтверждается актом приёма передачи от 07.12.2020 № 0875200000220000406_316985 (л.д.42).

Данный акт подписан 15.01.2021, между тем Государственный казенным учреждением Республики Крым «Крымздрав» утверждён 04.02.2021.

Таким образом, поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, вытекающие из контракта и передал товар покупателю, а заказчик товар принял, но в предусмотренные контрактом сроки не оплатил стоимость поставленного товара.

Во исполнение досудебного урегулирования спора в адрес ответчика направлены претензии - исх. №30.03.2021, которыми истец предложил ответчику урегулировать возникший спор в досудебном порядке путём оплаты просроченной задолженности.

Претензия осталась без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

Изучив представленные доказательства, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме по следующим основаниям.

На основании статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу пункта 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену).

Статьёй 454 ГК РФ установлено, что к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров отношения, возникшие между сторонами, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (параграфом 3 главы 30).

В соответствии со статьёй 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).

Статьёй 516 ГК РФ установлено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчётов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчётов не определены, то расчёты осуществляются платёжными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В силу статьи 532 ГК РФ при поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.

В соответствии со статьёй 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что обязательства по заключённому сторонами договору исполнены истцом надлежащим образом.

Факт поставки и принятия товара ответчиком на указанную сумму удостоверяется актом приёма передачи от 07.12.2020 № 0875200000220000406_316985 (л.д.42).

Вместе с тем, как указывалось судом ранее ответчик оплатил задолженность 22.07.2021 на сумму 406 193,38 рублей, то есть после подачи искового заявления в суд, что подтверждается платёжным поручением от 22.07.2021 № 521479 (л.д.107)

В связи с вышеуказанным истцом заявлено ходатайство об уменьшении исковых требований, которое принято судом.

Кроме того в рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании суммы неустойки в размере 12 212,88 рублей

Согласно положений статьи 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как указывалось судом ранее согласно пункта 11.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.2. контракта В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Также в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Кроме того, оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего оборудования, предусмотренного спецификацией (приложение № 1 к контракту), и оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 контракта (пункт 9.5 контракта).


Истцом представлен расчёт неустойки с 08 февраля 2021 года по 21.07.2021.

Начальный период взыскания неустойки истец считает мотивируя тем, что акт приёма передачи подписан 15.01.2021, с учётом отсрочки оплаты в 15 рабочих дней – первым днём просрочки оплаты товара является 08.02.2021.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (часть 2).

Согласно части 3 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим кодексом.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно Постановления Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая расчёт стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчёт с обоснованием иного подхода.

От ответчика поступил контррасчёт неустойки, согласно которого ответчик считает начальной датой просрочки обязательств по оплате товара – 27.02.2021, мотивируя пунктом 9.3. контракта, а также тем, что акт приёма передачи утверждён ответчиком 04.02.2021.

Между тем, судом указывалось ранее, что согласно пункта 5.3. контракта при поставке оборудования поставщик представляет следующую документацию:

а)копию регистрационного удостоверения на оборудование, выданного РОСЗДРАВНАДЗОРом 16.02.2017 № ФСР 2010/07363;

б)техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

в)товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г)акт приёма-передачи оборудования (приложение № 4 к Контракту) в трех экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Получателя и один экземпляр для Поставщика);

д)гарантию производителя на оборудование, срок действия которой составляет 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

е)гарантию поставщика на оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на оборудование, оформленную в виде отдельного документа.

Приёмка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования получателю в месте доставки и включает в себя следующее:

а)проверку номенклатуры поставленного оборудования на соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б)проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта

в)контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

г)проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование;

д)проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

е)проверку комплектности и целостности поставленного оборудования.

Кроме того, пунктом 5.2. контракта предусмотрено, что фактической датой поставки считается дата утверждения заказчиком акта приёма - передачи оборудования (приложение № 4 к контракту).

Таким образом, учитывая, что фактом подтверждения поставки и принятия товара является акт приёма передачи от 07.12.2020 № 0875200000220000406_316985 (л.д.42), исходя из буквального толкования условий контракта, руководствуясь пунктом 5.2, 5.3. а также 9.3. контракта судом произведён собственный расчёт с указанием периода с 26.02.2021 по 21.07.2021.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка



с
по

дней



406 193,38

26.02.2021

Новая задолженность на 406 193,38 руб.


406 193,38

26.02.2021

21.07.2021

146

5.5

406 193,38 × 146 × 1/300 × 5.5%

10 872,44 р.


Сумма основного долга: 406 193,38 руб.


Сумма неустойки: 10 872,44 руб.



Аналогичная правовая позиции отражена в судебных актах по делу №А83-16907/2019.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в части, в связи с чем суд полагает необходимым взыскать сумму неустойку за период с 26.02.2021 по 21.07.2021 в размере 10 872,44 рублей.

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Относительно распределения государственной пошлины, суд отмечает следующее.

Истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в размере 11278 рублей, согласно платёжного поручения № 169 от 11.06.2021.

Исковое заявление подано в суд 15.06.2021.

Судом 21.06.2021 исковое заявление оставлено без движения.

Определением суд от 06.08.2021 исковое заявление принято судом к рассмотрению, назначено предварительное судебное заседание.

Вместе с тем, долг оплачен ответчиком 22.07.2021 , то есть после подачи искового заявления в суд, что подтверждается платёжным поручением, но до вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству.

Ввиду вышеизложенного, расходы по оплате государственной пошлины соразмерные сумме долга подлежат возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченные.

Кроме того, ввиду уточнения исковых требований, а также частичном удовлетворении иска, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 296,23 рублей, государственная пошлина в размере 10945,25 рублей подлежат возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 150-151, 167 - 171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» удовлетворить в части.

Взыскать с Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымздрав» (ОГРН <***> ИНН <***> 295000, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН:1141690056903, ИНН: <***>, 420097, <...>, офис 9;420097, г. Казань, а/я 24) сумму неустойку за период с 26.02.2021 по 21.07.2021 в размере 10 872,44 рублей, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 296,23 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН:1141690056903, ИНН: <***>, 420097, <...>, офис 9;420097, г. Казань, а/я 24) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере в размере 10945,25 рублей, уплаченную согласно платёжного поручения № 169 от 11.06.2021.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме).


Судья И.Н. Ковлакова